Centrale des marchés
29 remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie-Curie, à Landerneau 29 remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie-Curie, à Landerneau travaux de remplacement des menuiseries extérieure...
Ville de Landerneau 29207Landerneau mp@pays-landerneau-daoulas.fr 0298854335
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

29 remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie-Curie, à Landerneau

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1048261

Date de clôture estimée : 22/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/14)
14-53081

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Landerneau.
Correspondant : M. le maire, 2 rue de la Tour d'auvergne CS 20279 29207 Landerneau Cedex tél. : 02-98-85-43-00 poste : 319 télécopieur : 02-98-85-43-35 courriel : mp@pays-landerneau-daoulas.fr adresse internet : http://www.ville-landerneau.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches.e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie Curie.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lieu d'exécution : landerneau, 29800 Landerneau.

Code NUTS : FR522.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération a pour objet les travaux de remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie Curie. L'ensemble des travaux de l'opération est réparti en un seul lot et une seule tranche. Délai d'exécution des travaux - durée du marché : La durée du marché est identique au délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de onze (11) semaines maximum (compris la période de préparation du chantier de 4 semaines) à compter de la date de l'ordre de service qui prescrira le commencement des travaux. Les travaux devront être également impérativement être achevés pour le vendredi 22 août 2014. Refus des variantes
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : énoncés dans le Règlement de Consultation (Rc).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : énoncées dans le Règlement de Consultation (Rc).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : énoncée dans le Règlement de Consultation (Rc).

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : énoncés dans la rubrique Renseignements complémentaires du présent avis.



Situation juridique - références requises : énoncés dans la rubrique Renseignements complémentaires du présent avis.



Capacité économique et financière - références requises : énoncés dans la rubrique Renseignements complémentaires du présent avis.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : énoncés dans la rubrique Renseignements complémentaires du présent avis.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
justifications énoncées dans la rubrique Renseignements complémentaires du présent avis.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- énoncé dans la rubrique renseignements complémentaires du présent avis ;
- énoncé dans la rubrique renseignements complémentaires du présent avis.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 avril 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2014-29.

Renseignements complémentaires : point 1 - sélection des candidatures et des offres
1.1. Sélection des candidatures : Les candidatures qui ne comportent pas tous les justificatifs demandés ou dont les moyens ou capacités techniques ou humains ou financiers, ou les références, apparaissent insuffisants ne seront pas admises. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces. Ce délai ne saurait être supérieur à huit jours.
1.2. Jugement des offres : l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères suivants :
Critère 1 : Prix des prestations (70 %) ;
Critère 2 : Valeur technique au regard du mémoire technique fourni par l'entreprise (sous-critères de poids identique : Classement AEV (10 points) / Type de vitrage A et B proposé avec coefficient Ug (10 points) / Performance thermique de l'ensemble fenêtre + vitrage : Uw +Ug = Ujn (10 points) / Avis techniques (10 points) / Moyens et organisation de l'entreprise et qualification des personnels affectés à ce chantier (10 points) / Organisation pour la gestion des déchets SOGED (10 points)) (20 %).
Critère 3 : Délai d'exécution (10 %)
Une note sera attribuée aux candidats pour chacun des critères, celle-ci sera pondérée par le coefficient de chaque critère. Chaque candidat ayant fait la meilleure proposition obtiendra la note maximum. Les autres candidats seront notés de manière dégressive en fonction de la qualité de leur offre. Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la note la plus élevée en additionnant les notes pondérées. En cas d'égalité, le candidat le mieux placé pour le critère no 1 sera attributaire du marché.
Point 2 - pièces de la candidature à produire :
2.1 - evaluation de la situation propre de l'opérateur économique : une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1 ou document libre portant les mêmes mentions) / une déclaration du candidat (Dc2 ou document libre portant les mêmes mentions).
2.2 - evaluation de la capacité économique et financière : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles / les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années.
2.3 - evaluation de la capacité technique : présentation du groupe, présentation de l'agence en charge des prestations (organigramme, effectifs, matériels) / liste des références récentes (inférieures à 5 ans), précises et vérifiables relatives à des prestations similaires aux travaux objet du marché, ainsi que des attestations de bonne exécution précisant si les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; le candidat devra également indiquer lors de cette présentation s'il a réalisé les prestations en qualité de titulaire ou sous-traitant / justificatif de la détention des certificats de qualifications professionnelles ou tout autre justificatif attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché à intervenir.
Point 3 - pièces de l'offre à produire :
3.1 - l'acte d'engagement indiquant le délai d'exécution proposé par le candidat ;
3.2 - l'annexe no1 à l'acte d'engagement : la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (à établir par le candidat) ;
3.3- le mémoire technique relatif aux dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du marché. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. En particulier, il devra comprendre les documents suivants : Classement aev / Type de vitrage A et B proposé avec coefficient Ug / Performance thermique de l'ensemble fenêtre + vitrage : Uw +Ug = Ujn / Avis techniques / Moyens et organisation de l'entreprise et qualification des personnels affectés à ce chantier / Organisation pour la gestion des déchets SOGED /Ainsi que tout renseignement qu'il jugera utile pour décrire sa proposition.
Point 4 - demande de renseignements
Demande renseignements techniques : Sylvain Robert, responsable bâtiments et moyens communs et Yannick Kerautret, responsable études bâtiment (Centre Technique Municipal - 51 route de Quimper -29800 Landerneau) Tél. 02.98.85.43.22 - télécopieur : 02.98.21.92.54
Demande de renseignements administratifs : Nathalie Clère, marchés publics (Centre Administratif Théo Le Borgne - rue Docteur Pouliquen - 29800 Landerneau) Tél. 02.98.85.43.19 - télécopieur 02.98.85.43.35.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur le site internet : https://www.e-megalisbretagne.org.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis devront soit être transmis sur support physique (support papier), soit être déposés sur la plate-forme dématérialisée : https://www.e-megalisbretagne.org avant la date limite de remise des offres. Chaque candidat est libre de choisir l'un ou l'autre des deux modes ci-après décrits. Ces modes sont cependant alternatifs (ou l'un ou l'autre). Le retrait du dossier de consultation par voie électronique n'oblige pas le soumissionnaire à déposer son offre par voie électronique et inversement. Plis matériels : les offres seront remises, sous enveloppe cachetée, à l'attention de M. le maire - mairie de Landerneau - cS 20729 - 29207 Landerneau Cedex. Les plis porteront l'indication du nom de la consultation : " Travaux de remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments des sections maternelles et primaires des écoles du Tourous et Marie Curie ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous