Centrale des marchés
travaux d'aménagement du lotissement rue du fredy Travaux d'aménagement du lotissement rue du Fredy mel : mairie.lancieux@wanadoo.fr fax : 02-96-86-28-20 designation : mairie de Lancieux ville : Lancieux tel : 02-96-86-22-19 url : htt...
Mairie de Lancieux 22770Lancieux mairie.lancieux@wanadoo.fr 02 96 86 28 20
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'aménagement du lotissement rue du fredy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2610359

Date de clôture estimée : 01/03/17
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/02/17)
17-15250
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 22, 35
Annonce No 17-15250
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Lancieux.
 Correspondant : mairie.lancieux@wanadoo.fr, 1, rue de la mairie 22770 Lancieux, tél. : 02-96-86-22-19, télécopieur : 02-96-86-28-20, courriel : mairie.lancieux@wanadoo.fr adresse internet : http://mairie-lancieux.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement du lotissement rue du Fredy.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45232410
45234116
77310000.
Lieu d'exécution : lancieux, 22770 Lancieux.
Code NUTS : FR521.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de viabilisation d'un terrain de 5700m² environ dans le cadre de la réalisation d'un lotissement communal , comprenant 8 lots, et comportant des travaux de terrassement, assainissement, raccordement, réfection et réalisation de voirie, espaces verts et pose de mobilier urbain
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : une tranche optionnelle est relative à la desserte du lotissement (lot 1 uniquement).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 avril 2017.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de la commune, prix unitaires, révisables, paiement à 30 jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise unique, groupement conjoint ou solidaire. Dans le cas d'un groupement, le mandataire sera obligatoirement l'entreprise chargée de l'exécution des terrassements.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - références requises : dc1- dc2, copie du jugement judiciaire en cas de redressement, habilitation à engager le candidat.
Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaire global et concernant les travaux objet du marché des trois dernières années
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux équivalents effectués par le candidat au cours des 5 dernières années. Qualification qualipaysage P110/E131 ou équivalent.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
liste exhaustive dans le réglement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r mars 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17LAN01.

Renseignements complémentaires : le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'engager une phase de négociation. Toutefois, la commune peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
remise des offres sur place, aux heures d'ouverture de la mairie ou de préférence, sur la plateforme de dématérialisation e.megalis no de consultation 17lan01.
Date limite d'obtention : 1.e.r mars 2017, à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
retrait gratuit du dossier de consultation sur simple demande écrite sur place aux heures d'ouverture de la mairie, ou de préférence sur la plateforme de dématérialisation e.megalis no de consultation 17lan01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r février 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ouest aménagement.
 Correspondant : j.Ploquin,  parc d'activités d'apigné 1 rue des Cormiers B.P. 95101,  35651 Le Rheu, , tél. : 02-99-14-55-70, , télécopieur : 02-99-14-55-70, , courriel : j.ploquin@ouestam.fr,  adresse internet : http://www.ouestam.fr.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes 3, contour de la motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Rennes 3, contour de la motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Terrassements-Voiries-Réseaux d'assainissement-signalisations
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45232410
45234116
32400000
45232130.

Lot(s) 2. -
Espaces verts et mobiliers urbains
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 77310000
Objets supplémentaires : 77314100
77211600.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous