Centrale des marchés
13 marché de travaux de signalisation horizontale, à Lambesc 13 marché de travaux de signalisation horizontale, à Lambesc marché de travaux de signalisation horizontale. code_postal : 13410 ville : Lambesc, lieu : 9, avenue du 8 mai 1945,
MAIRIE DE LAMBESC 13410Lambesc marches.publics@lambesc.fr 0442265214
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 marché de travaux de signalisation horizontale, à Lambesc

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1292022

Date de clôture estimée : 28/11/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/11/14)
14-168430

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LAMBESC.
Correspondant : Service de la commande publique, 6 bd de la republique 13410 Lambesc tél. : 04-42-57-95-75 télécopieur : 04-42-26-52-14 courriel : marches.publics@lambesc.fr adresse internet : http://www.lambesc.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.sudest-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux de signalisation horizontale.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233221.

Lieu d'exécution : territoire communal.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 19 janvier 2015.

Cautionnement et garanties exigés : voir dce.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir dce.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : 1-garanties et capacités techniques ; financières et humaines : chiffre d'affaires des 3 dernières années + moyens humains et matériels de l'entreprise.
le candidat fournira en outre, une liste de personnes affectées au présent marché et joindra une copie de leurs habilitations réglementaires.
les produits de marquage devront obligatoirement être homologués par l'asquer (association pour la certification et la qualification des équipements de la route) et titulaires de la norme " nf " " equipement de la route ".
Ils seront certifiés suivant le référentiel nf2 défini dans l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussée et doivent répondre aux exigences de la norme " nf environnement produits de marquage ou équivalent ".
Les certificats d'homologation accompagnés de leurs fiches techniques et les fiches de données sécurité seront joints au mémoire technique.
les fabricants proposés ainsi que leurs usines devront être certifiés iso 9001 version 2000 ou équivalent, l'entreprise joindra les certificats à jour correspondants.
le soumissionnaire devra obligatoirement remplir un tableau en mentionnant pour chacun des produits : le nom ; le numéro d'homologation ; les coordonnées du fabricant et du site de fabrication.
2-capacités professionnelles : similaires à l'objet du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : voir dispositions de l'article 5 du réglement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix des prestations : 60 % ;
- la valeur technique des offres : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 novembre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2014-045.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Http : //Lambesc.Sudest-Marchespublics.Com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : voir dispositions de l'article 7 du rc.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 novembre 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de lambesc.
Correspondant : Service de la commande publique, 9, avenue du 8 mai 1945, 13410 Lambesc, tél. : 04-42-57-95-74, adresse internet : http://www.sudest-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de lambesc.
Correspondant : Services techniques, 6, bd de la république, 13410 Lambesc, tél. : 04-42-17-00-52.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune de lambesc.
Correspondant : Service de la commande publique, 9, avenue du 8 mai 1945, 13410 Lambesc, tél. : 04-42-57-95-14, télécopieur : 04-42-26-52-14, courriel : marches.publics@lambesc.fr, adresse internet : http://www.sudest-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.sudest-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de marseille 22-24 rue breteuil 13281 Marseille tél. : 331-04-91-13-48-30 télécopieur : 331-04-91-81-13-87.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 22, bd peytral 13282 Marseille Cedex tél. : 331-04-91-15-63-74 télécopieur : 331-04-91-15-61-90.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de marseille.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00