Centrale des marchés
59 fourniture de consommables et visserie - quincaillerie de batiment - outillages et matériels de chantier et d'atelier - serrureries sur organigramme et accessoires à Lambersart 59 fourniture de consommables et visserie - quincaillerie de batiment - outillages et matériels de chantier et d'atelier - serrureries sur organigramme et accessoires à Lambersart fourniture de con...
Ville de Lambersart 59831Lambersart achatspublics@ville-lambersart.fr 0320084402
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 fourniture de consommables et visserie - quincaillerie de batiment - outillages et matériels de chantier et d'atelier - serrureries sur organigramme et accessoires à Lambersart

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 997244

Date de clôture estimée : 31/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/03/14)
14-34780

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Lambersart.
Correspondant : M. le maire, pôle Ville Gestionnaire Service Marchés Publics 19 avenue Georges Clemenceau Bp90019 59831 Lambersart Cedex tél. : (+33) 3-59-01-65-51 télécopieur : (+33) 3-20-08-44-02 courriel : achatspublics@ville-lambersart.fr adresse internet : http://lambersart.marcoweb.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://lambersart.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture de consommables et visserie - quincaillerie de batiment - outillages et matériels de chantier et d'atelier - serrureries sur organigramme et accessoires.

Type de marché de fournitures : achat.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché séparé à bons de commande avec mini et maxi et un opérateur économique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les marchés sont conclus pour une période de 2 ans à compter de la notification du contrat.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : sur les ressources propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : se référer au règlement de consultation.



Capacité économique et financière - références requises : se référer au règlement de consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au règlement de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- etendue de la gamme appréciée sur le nombre de références de produits : 20 % ;
- qualité des produits jugée sur catalogue : 10 % ;
- délai de livraison (le délai sera comparé uniquement pour les articles non tenus en stock indiqué au bpu. il est au maximum de 15 jours ouvrables pour les lots 1 à 3 et 10 jours ouvrables pour le lot 4) : 10 % ;
- tenue en stock des articles ou non : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 mars 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14MAPA03.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. Il est conseillé au candidat désirant déposer une offre électronique de prendre les délais nécessaires afin d'éviter des aléas informatiques empechant le dépôt électronique.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Lambersart.
pôle Ville Gestionnaire Service Marchés Publics 19 avenue Georges Clemenceau Bp90019, 59831 Lambersart Cedex, adresse internet : http://lambersart.marcoweb.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Lambersart.
Correspondant : M. Fréderic Leclercq, pôle Ville Aménageuse Responsable Ateliers 19 avenue Georges Clemenceau Bp90019, 59831 Lambersart Cedex, tél. : (+33) 3-20-08-44-44, poste : 324, courriel : fleclercq@ville-lambersart.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Lambersart.
pôle Ville Gestionnaire Service Marchés Publics 19 avenue Georges Clemenceau Bp90019, 59831 Lambersart Cedex, tél. : (+33) 3-59-01-65-51, télécopieur : (+33) 3-20-08-44-02, courriel : achatspublics@ville-lambersart.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Lambersart.
pôle Ville Gestionnaire Service Marchés Publics 19 avenue Georges Clemenceau, 59130 Lambersart, tél. : (+33) 3-59-01-66-51, courriel : achatspubics@ville-lamabersart.fr, adresse internet : http://lambersart.marcoweb.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lille 143 rue jacquemars giélée 59800 Lille tél. : (+33) 3-20-63-13-00 courriel : greffe.ta@juradm.fr télécopieur : (+33) 3-20-63-13-47.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de lille 143 rue jacquemars giélée 59800 Lille.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut etre exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 001 consommables et visserie.
Consommables et visserie.
; minimum 4 000.00 EUR maximum 50 000.00 EUR pour la période initiale.

C.P.V. - Objet principal : 44531100
Objets supplémentaires : 37322100, 44532200.
Lot(s) 002 quincaillerie de batiment.
Quincaillerie de batiment.
; minimum 4 000.00 EUR maximum 60 000.00 EUR pour la période initiale.

C.P.V. - Objet principal : 44316400
Objets supplémentaires : 44316000.
Lot(s) 003 outillage et materiels de chantier et d'atelier.
Outillage et materiels de chantier et d'atelier.
; minimum 4 000.00 EUR maximum 50 000.00 EUR pour la période initiale.

C.P.V. - Objet principal : 44511500
Objets supplémentaires : 44512000, 44512800.
Lot(s) 004 serrureries sur organigramme et accessoires.
Serrureries sur organigramme et accessoires.
; minimum 4 000.00 EUR maximum 40 000.00 EUR pour la période initiale.

C.P.V. - Objet principal : 44520000
Objets supplémentaires : 44316500, 44521000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00