Centrale des marchés
aménagement du parvis de la gare - lots 1 à 3 Aménagement du parvis de la gare - Lots 1 à 3 correspondant : Loïc Cauret tel : 02-96-50-59-37 adresse : 41 rue Saint MartinB.P.90456 designation : Lamballe Terre & Mer ville : Lamballe ...
Lamballe Terre & Mer 22404Lamballe cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement du parvis de la gare - lots 1 à 3

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4312217

Date de clôture estimée : 13/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/02/19)
19-19318
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 22
Annonce No 19-19318
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lamballe Terre et Mer.
 Correspondant : loïc Cauret, 41 rue Saint Martin B.P.90456 22404 Lamballe Cedex, tél. : 02-96-50-59-37.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement du parvis de la gare - lots 1 à 3.
CPV - Objet principal : 45233000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRH01.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation concerne un marché de travaux relatif à l'aménagement du parvis de la gare.
Les prestations sont réparties en 3 lots :
Lot no1 : Terrassement - réseaux - revêtements de surface
Lot no2 : Espaces verts
Lot no3 : Reproduction de 3 tableaux en mosaïque de granit

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois, période de préparation incluse.
Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans le délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel joint au dossier de consultation
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : autofinancement. Paiement selon les règles de la comptabilité publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : conformément à l'article 68 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur décide d'examiner les offres avant les candidatures.
En application du 1° du II de l'article 55 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics seules les pièces du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché seront vérifiées.
L'Insuffisance de capacité ou l'absence de compléments dans le délai imparti entraîne le rejet de la candidature et le choix de l'offre classée immédiatement après celle écartée, sous réserve de la mise en œuvre de la même procédure de vérification.
Situation juridique - références requises : - Une lettre de candidature (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation)
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation)
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle "Lettre de candidature" de préférence, joint au dossier de consultation).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
- attestation de compétence AIPR (Autorisation d'intervention à Proximité des Réseaux) du personnel chargé du suivi des travaux.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mars 2019, à 15 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les candidats devront faire parvenir obligatoirement et sous peine de rejet de leur offre, les échantillons de référence mentionnés à l'article 6.3 du Règlement de la consultation et dont la description est indiquée aux CCTP des lots no1 et 3.

Pour le jugement des offres, la valeur technique sera appréciée par l'analyse du mémoire technique ainsi que des échantillons, avec l'utilisation de sous-critères définis à l'article 8.1 du Règlement de la consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Possibilité de retrait électronique à l'adresse suivante : https://www.megalisbretagne.org.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
conformément à l'article 39 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation.
Les plis devront parvenir à destination avant le mercredi 13 mars 2019 à 15 heures.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.megalisbretagne.org.

Lots no1 et 3 : les échantillons seront remis selon les modalités de l'article 6.3 du Règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Terrassement - réseaux - revêtements de surface
Informations complémentaires : principales Quantités :
Terrassement : 1950 m3
Bb 0/10 : 330 T
Fourniture et pose de pavé granit : 860 mètres carrés
Fourniture et pose de dalle granit : 700 mètres carrés

Variantes exigées
Les candidats devront faire une proposition pour la solution alternative suivante du lot no1 : Terrassement - réseaux - revêtements de surface
- solution alternative no1 : Nature du joint des pavés
L'Absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 18 mois, période de préparation incluse.
Le délai d'exécution des travaux propre à ce lot part à compter de la date fixée par ordre de service.
Conformément au calendrier prévisionnel, le délai d'exécution propre à ce lot est de 1 mois de préparation + 7 mois de travaux.

Les candidats devront obligatoirement fournir les échantillons mentionnés à l'article 6.3 du Règlement de la consultation sous peine de rejet de leur offre.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations : 60 %
2-Valeur technique : 40 %

La valeur technique sera appréciée par l'analyse du mémoire technique ainsi que de l'échantillon mentionné à l'article 6.1 du Règlement de la consultation, par l'appréciation des sous critères suivants :
Sq1 (50 %) = Analyse du mémoire technique
Sq2 (50 %) = Analyse de la qualité de l'échantillon.
C.P.V. - Objet principal : 45233000.
Mots descripteurs : Terrassement, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. -
Espaces verts
Informations complémentaires : principales Quantités :
Réalisation de 122 mètres carrés de massifs

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 18 mois, période de préparation incluse.
Le délai d'exécution des travaux propre à ce lot part à compter de la date fixée par ordre de service.
Conformément au calendrier prévisionnel, le délai d'exécution propre à ce lot est de 1 mois de préparation + 12 mois de travaux.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations : 70 %
2-Valeur technique : 30 %.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 3. -
Reproduction de 3 tableaux en mosaïque de granit
Informations complémentaires : principales Quantités :
Reproduction de 3 tableaux de dimension 2,80 m x 4 m en mosaïque de granit.

Variantes exigées
Les candidats devront faire une proposition pour la solution alternative suivante du lot no3 : Reproduction de 3 tableaux en mosaïque de granit
-Solution alternative no1 : Nature du joint des pavés
L'Absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 18 mois, période de préparation incluse.
Le délai d'exécution des travaux propre à ce lot part à compter de la date fixée par ordre de service.
Conformément au calendrier prévisionnel, le délai d'exécution propre à ce lot est de 1 mois de préparation + 3 mois de travaux.

Les candidats devront obligatoirement fournir les échantillons mentionnés à l'article 6.3 du Règlement de la consultation sous peine de rejet de leur offre.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations : 50 %
2-Valeur technique : 50 %

La valeur technique sera appréciée par l'analyse du mémoire technique ainsi que de l'échantillon mentionné à l'article 6.1 du Règlement de la consultation, par l'appréciation des sous critères suivants :
Sq1 (50 %) = Analyse du mémoire technique
Sq2 (50 %) = Analyse de la qualité de l'échantillon.
C.P.V. - Objet principal : 44912100.
Mots descripteurs : Matériaux routiers
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous