Centrale des marchés
31 travaux relatif à la construction d'une crèche et d'un relais d'assitantes maternelles à Labarthe Sur Lèze 31 travaux relatif à la construction d'une crèche et d'un relais d'assitantes maternelles à Labarthe Sur Lèze marché de travaux relatif à la construction d'une crèche et d'un relais d'assitantes ma...
Cté d'Agglo du Muretain 31601Muret marches.publics@agglo-muretain.fr 0534466141
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

31 travaux relatif à la construction d'une crèche et d'un relais d'assitantes maternelles à Labarthe Sur Lèze

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550067

Date de clôture estimée : 30/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/04/13)
13-60700

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo du Muretain.
Correspondant : M. le président, 8 bis avenue Vincent Auriol CS 40029 31601 Muret Cedex tél. : 05-34-46-61-40 télécopieur : 05-34-46-61-41 courriel : marches.publics@agglo-muretain.fr adresse internet : http://www.agglo-muretain.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches-publics.agglo-muretain.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la construction d'une crèche et d'un relais d'assitantes maternelles à Labarthe sur Lèze.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

Lieu d'exécution : rue des Ecoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze.

Code NUTS : FR623.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Estimation de la valeur (H.T.) : 737 000,00 EUR.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande si le titulaire du marché ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire. Retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché qui pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres de la communauté d'agglomération du Muretain, inscrits au budget. Règlement par mandat administratif, dans les 30 jours à réception de la demande de paiement, sur le budget de l'exercice correspondant aux dépenses.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières Capacités professionnelles Moyens humains et matériels suffisants pour assurer la bonne exécution des prestations Références professionnelles suffisantes et pertinentes au regard de l'objet du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique de l'offre au regard du mémoire technqiue : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 avril 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1316TPA.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises, sur support papier, sera remis à chaque candidat contre un chèque de 30,00 EUR, à l'ordre de Mme la Trésorière Principale de Muret, pour paiement des frais de reproduction. Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marches-publics.agglo-muretain.fr. Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marches-publics.agglo-muretain.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Aucune condition.

Prix : 30,00 EUR.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.Conditions de remise des offres ou des candidatures : communauté d'agglomération du Muretain ; 8 bis, avenue Vincent Auriol ; B.P. 40029 ; 31601 muret Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : communauté d'agglomération du Muretain.
8 bis, avenue Vincent Auriol CS 40029, 31601 Muret Cedex, tél. : 05-34-46-30-30.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Muretain.
Correspondant : Service patrimoine - M. Thierry DOUZAL, 8 bis, avenue Vincent Auriol CS 40029, 31601 Muret Cedex, tél. : 05-61-51-91-02.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Muretain.
Correspondant : service commande publique, 8 bis, avenue Vincent Auriol CS 40029, 31601 Muret Cedex, tél. : 05-34-46-61-40, télécopieur : 05-34-46-61-41, courriel : marches.publics@agglo-muretain.fr, adresse internet : https://marches-publics.agglo-muretain.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond iv B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7 tél. : 05-62-73-57-57 télécopieur : 05-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond iv B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7 tél. : 05-62-73-57-57 télécopieur : 05-62-73-57-40.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - charpente couverture - menuiseries alu.
Gros oeuvre - charpente couverture - menuiseries alu.

Cout estimé (H.T.) : 364 600,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 2 menuiseries bois.
Menuiseries bois.

Cout estimé (H.T.) : 40 500,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 3 plâtrerie - isolation.
Plâtrerie - isolation.

Cout estimé (H.T.) : 91 600,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 4 electricité - sécurité.
Electricité - sécurité.

Cout estimé (H.T.) : 33 300,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 5 plomberie - sanitaire.
Plomberie - sanitaire.

Cout estimé (H.T.) : 32 600,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 6 chauffage - vMC.
Chauffage - vMC.

Cout estimé (H.T.) : 67 700,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 7 peinture - sol souple.
Peinture - sol souple.

Cout estimé (H.T.) : 49 400,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.
Lot(s) 8 revêtement de sol.
Revêtement de sol.

Cout estimé (H.T.) : 57 000,00 EUR.

Durée : à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 31 janvier 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous