Centrale des marchés
La présente consultation concerne la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux d'aménagement de la pépinière municipale II.1) Description La présente consultation concerne la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux d'aménagement de la pépinière municipale. II.1.1) Intitulé attribué au mar...
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

La présente consultation concerne la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux d'aménagement de la pépinière municipale

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 745506

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (29/06/13)
214908-2013
+33 492905287
DGA Ressources et prospective, 12 place Géneral de Gaulle, BP 2205
FRANCE
Antibes Cedex
commandepub-gestadm@ville-antibes.fr
06606
M. le maire
Ville d'Antibes Juan-les-Pins
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1) Description
La présente consultation concerne la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux d'aménagement de la pépinière municipale.
II.1.1) Intitulé attribué au marché
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Code NUTS

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
La présente consultation concerne la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux d'aménagement de la pépinière municipale.
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Services de conduite de chantier
71521000
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
IV.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.1) Type de procédure
IV.2) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix. Pondération 40

IV.2.1) Critères d’attribution
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
13F019
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
Avis de marché

052295-2013
2013/S 33-052295


IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
24.6.2013
V.1)
Date d'attribution du marché:
Nombre d'offres reçues: 8
V.2)
Informations sur les offres
+33 492380662
1219 route de Cannes
Vallauris
+33 492380663
comet06@free.fr
06220
SARL Comet Ingénierie
V.3)
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 10 000 EUR
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 18 500 EUR

V.4)
Informations sur le montant du marché
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
V.5)
Information sur la sous-traitance
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable àformer devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis d'attributionDélai d'exécution: À titre indicatif, la mission s'étend sur la durée prévisionnelle de l'opération de douze (12) mois suivant les dates ci-dessous :- une durée des travaux d'aménagement des locaux de la pépinière municipale de sept (mois) qui débuteront fin du 1er semestre 2013 hors période de préparation (non comprise dans le délai d'exécution des travaux) d'une durée d' un (1) mois.- une durée des travaux d'éclairage public, maçonnerie et chaussées de quatre (4) mois.
Annonce n° 149, BOAMP 32 B du 14.2.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.6.2013.

VI.2) Informations complémentaires:
VI.3) Procédures de recours
+33 492041313
33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Nice
+33 493557831
06359
Tribunal administratif de Nice
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2) Introduction des recours
+33 492041313
33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Nice
+33 493557831
06359
Tribunal administratif de Nice
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
26.6.2013
VI.4) Date d’envoi du présent avis:
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00