Avis de marché - Avis n° 25-6440 du 17/01/2025
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 25-6440
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Chaufour-Lès-Bonnières
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780147100012
Ville : CHAUFOUR-LES-BONNIERES
Code postal : 78270
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2025-fetes
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Commune de Chaufour-lès-Bonnières
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique (incluse dans le Dc1)
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 14/02/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 60% Prix : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réhabilitation de la salle des fêtes pour la commune de Chaufour-lès-Bonnières (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262690
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché a pour objet la réhabilitation de la salle des fêtes pour la commune de Chaufour-lès-Bonnières (78). Ce marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché de travaux conclu sous la forme d'un marché ordinaire à prix forfaitaire. Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu jusqu'à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution de l'opération est estimé à 6 mois. Il comprend la période de préparation, commande et le délai d'exécution des travaux. La période de préparation est fixée à 1 mois
Lieu principal d'exécution du marché : chemin de la Couture 78270 - Chaufour-lès-Bonnières
Durée du marché (en mois) : 6
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : 1a - travaux préparatoires, installation de chantier 1b - charpente, couverture, zinguerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261000
Lieu d'exécution du lot : chemin de la Couture, 78270 Chaufour-lès-Bonnières
-
Description du lot : 2 : Menuiseries extérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : chemin de la Couture, 78270 Chaufour-lès-Bonnières
-
Description du lot : 3 : électricité
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311000
Lieu d'exécution du lot : chemin de la Couture, 78270 Chaufour-lès-Bonnières
-
Description du lot : 4 : Chauffage, climatisation, ventilation
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000
Lieu d'exécution du lot : chemin de la Couture, 78270 Chaufour-lès-Bonnières
-
Description du lot : 5 : Ite, ravalement
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45443000
Lieu d'exécution du lot : chemin de la Couture, 78270 Chaufour-lès-Bonnières
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le marché est divisé en 5 lots. Une PSE est prévue pour le LOT 04 : Interface de régulation. Les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées à condition qu'une offre, répondant à la solution de base soit remise. Le nombre de variantes est limité à deux. Le marché ne comprend pas de variante obligatoire. Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Ce délai s'enclenche de nouveau à compter de la remise de l'offre définitive après négociations (le cas échéant). L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Afin de répondre au mieux à la prestation, une visite préalable du site est recommandée. Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE RECOURS Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/01/2025
