Centrale des marchés
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales La Verrie Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales Avis d'appel public à la concurrence 1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : communauté de ...
Communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre 85130La Verrie 0251652395
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 797014

Date de clôture estimée : 13/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (13/08/13)
7088504601
La Verrie
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales
Avis d'appel public à la concurrence


1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre, 21, rue Johannes-Gutenberg, pôle du Landreau, CS 80055, 85130 La Verrie, tél. 02 51 63 06 06, fax 02.51.65.23.95.
Adresse de courrier électronique (courriel) : contact@mortagne-vendee.fr
2. Pouvoir adjudicateur : communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre.

3. Objet du marché : travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement d'eaux pluviales de la ZAE du pôle du Landreau 1, sur le territoire de la commune de La Verrie.

Nomenclature : classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 45232130-2. Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales.

Type de procédure : procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics.
Forme du marché : marché ordinaire.

Caractéristiques principales des travaux :

- tranchées et canalisation EP PVC Ø 160, 5 mètres,
- tranchées et canalisation EP PVC Ø 200, 125 mètres,
- tranchées et canalisation EP PVC Ø 315, 80 mètres,
- regards de visite EP béton Ø 1000 7 unités,
- chemisage en continu 212 mètres.

4. Allotissement : le marché n’est pas alloti.

5. Variantes : les variantes sont autorisées sur le seul point suivant : procédé de chemisage.

6. Délai d’exécution des travaux :

Le délai d’exécution est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l’entrepreneur le démarrage des travaux.

La période de préparation de 30 jours démarre à compter de la date de notification du marché. Elle n’est pas comprise dans le délai d’exécution.

7. Conditions relatives au marché :
Avance autorisée qu’après constitution d’une garantie à première demande.
Modalités essentielles de paiement : paiement à 30 jours par mandat administratif.
Modalités de financement : budget propre à la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre.

8. Justifications à produire par le candidat :
Justificatifs candidature :

- une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années,
- les certificats de qualification professionnelle du personnel ou autres documents équivalents (la preuve de la qualification peut être apportée par tout moyen),
- une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
- la présentation d’une liste de référence des travaux comparables exécutés auprès de collectivités locales ou tout autre administration au cours des cinq dernières années en indiquant le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux,
- l’état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI2) ou certificats justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales délivrés par les administrations et organismes compétents.

Contenu de l'offre :
- l’acte d’engagement, dûment renseigné, daté et signé,
- le bordereau de prix, dûment renseigné,
- le détail estimatif, dûment renseigné,
- un S.O.P.A.Q. ou mémoire technique ou tout autre document équivalent, précisant :
- les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation des chantiers,
- la qualité et la provenance des matériaux,
- le cas échéant, le(les) sous-traitant(s) proposé(s) ainsi que la nature des prestations sous-traitée.

9. Critères d’attribution :

- prix des prestations (pondération 60 %) jugé sur le bordereau des prix, le détail estimatif et sur le montant indiqué par le candidat à l’acte d’engagement,

- valeur technique de l’offre (pondération 40 %) jugée au regard des 2 sous-critères suivants définis dans un mémoire technique ou un document équivalent et pondérés comme suit :
- moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du chantier : 50 %,
- qualité et provenance des matériaux : 50 %.

10. Délai :

Date et heure limite de réception des offres : le 13 septembre 2013 à 12 h.
Délai de validité des offres : 120 jours.

11. Modalités d’obtention du dossier : conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique sur son profil acheteur, à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr sous la référence
CC-Mortagne-sur-Sevre_85_20130807W2_01
12. Modalités de remise des offres :

Le marché n’est pas soumis à l’AMP.
L’offre sera rédigée en français et libellée en euros.


Remise des plis par voie papier : les plis devront être remis contre récépissé ou envoyés par la poste en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : M. le Président de la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre, 21, rue Johannes-Gutenberg, pôle du Landreau, CS 80055, 85130 La Verrie, tél. 02 51 63 06 06, fax 02.51.65.23.95, adresse de courrier électronique (courriel) : contact@mortagne-vendee.fr

Remise des plis par voie électronique : conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr sous la référence CC-Mortagne-sur-Sevre_85_20130807W2_01.

13. Autres renseignements :
1. Renseignements administratifs : M. le Président de la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre, 21, rue Johannes-Gutenberg, pôle du Landreau, CS 80055, 85130 La Verrie, tél. 02 51 63 06 06, fax 02.51.65.23.95.
Adresse de courrier électronique (courriel) :
contact@mortagne-vendee.fr


2) Renseignements techniques : Correspondant : M. René-Paul Boudeau, agence de services aux collectivités locales de Vendée, 33, rue de l'Atlantique, CS 80206, 85005 La Roche-sur-Yon Cedex, portable 06 80 02 03 10, tél. 02 51 44 90 00, fax 02.51.62.36.73.
Adresse de courrier électronique (courriel) :
rp.boudeau@spl-services-vendee.fr
14. Procédures de recours :

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01, tél. 02 40 99 46 00, télécopieur 02.40.99.46.58.

15. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 8 août 2013.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous