1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté d'agglomération Seine-Eure
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Appel d'offres ouvert
Description: Seine-Eure - Château de Gaillon - Restauration des ailes Grant Maison et cuisines
Identifiant de la procédure: 77fa2154-faab-407e-9591-db65982b64fb
Identifiant interne: 22-Case-0036
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212354 Travaux de construction de châteaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Allée de l'Ermitage
Ville: Gaillon
Code postal: 27600
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Seine-Eure - Château de Gaillon - Restauration des ailes Grant Maison et cuisines - Lot 2 Maçonnerie, pierre de taille
Description: Maçonnerie, pierre de taille
Identifiant interne: Maçonnerie, pierre de taille
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262512 Maçonnerie de pierres de taille
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Allée de l'Ermitage
Ville: Gaillon
Code postal: 27600
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Prix forfaitaire
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Informations relatives aux délais de recours: 2 mois
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Seine-Eure - Château de Gaillon - Restauration des ailes Grant Maison et cuisines - Lot 3 Charpente bois
Description: Charpente bois
Identifiant interne: Charpente bois
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Allée de l'Ermitage
Ville: Gaillon
Code postal: 27600
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Informations relatives aux délais de recours: 2 mois
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Seine-Eure - Château de Gaillon - Restauration des ailes Grant Maison et cuisines - Lot 11 Electricité courant fort, courant faible
Description: Electricité courant fort, courant faible
Identifiant interne: Electricité courant fort, courant faible
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Allée de l'Ermitage
Ville: Gaillon
Code postal: 27600
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions du marché:
Montage financier: Financement propre et subvention nationale
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Informations relatives aux délais de recours: 2 mois
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Communauté d'agglomération Seine-Eure - Tribunal administratif de Rouen
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 609 439,04 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TERH
Offre:
Identifiant de l’offre: 23-032
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 142 220,51 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23-032
Date de conclusion du marché: 21/11/2023
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Lanfry
Offre:
Identifiant de l’offre: 23-033
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 508 954,84 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23-033
Date de conclusion du marché: 16/11/2023
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DUMOUCHEL
Offre:
Identifiant de l’offre: 23-041
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 958 263,69 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23-041
Date de conclusion du marché: 16/11/2023
Organisation qui signe le marché: Communauté d'agglomération Seine-Eure
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 713638-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Lors de la phase préparatoire, de la poussière de plomb a été détectée puis confirmée dans les matériaux poreux lors de la réalisation des tests. Le chantier doit donc faire l’objet d’un nettoyage, entraînant une prolongation des délais sur l’ensemble des lots de cette opération (avenants en cours de conclusion pour tous les lots). Une fois le chantier nettoyé, des échafaudages intérieurs doivent être installés, pour 6 mois, sur une surface de 2 000 m² afin de mettre à nu la charpente de plancher bois (constituée par les solives, entretoises, etc.) puis retirer le remplissage grâce à une aspiratrice. Cette première étape de déplombage terminée, certaines pièces du plancher bois devront être remplacés avant de réaliser la première couche du complexe de plancher (sous-couche de finition avant pose du revêtement définitif). Concernant le lot n° 2 l'avancement du chantier rend nécessaires, outre le déplombage, certaines modifications (dépose et repose concernant les parties déstructurées par la végétation), augmentation du cubage de pierre, découvertes lors de l’examen des maçonneries et des linteaux bois en pignon de l’aile des cuisines nécessitant de mettre en place un linteau béton supplémentaire, adaptation pour ne pas dégrader les peintures murales, traitement du glacis à l'extrémité sud pour faire suite aux dispositions archéologies.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: La plus-value engendrée par cet avenant est donc de 457 018,44 € HT.
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: TPA-0001
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 713638-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0002
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Lors de la phase préparatoire, de la poussière de plomb a été détectée puis confirmée dans les matériaux poreux lors de la réalisation des tests. Le chantier doit donc faire l’objet d’un nettoyage, entraînant une prolongation des délais sur l’ensemble des lots de cette opération (avenants en cours de conclusion pour tous les lots). Une fois le chantier nettoyé, des échafaudages intérieurs doivent être installés, pour 6 mois, sur une surface de 2 000 m² afin de mettre à nu la charpente de plancher bois (constituée par les solives, entretoises, etc.) puis retirer le remplissage grâce à une aspiratrice. Cette première étape de déplombage terminée, certaines pièces du plancher bois devront être remplacés avant de réaliser la première couche du complexe de plancher (sous-couche de finition avant pose du revêtement définitif). La mise en place des échafaudages intérieurs représente une plus-value de 150 504,07 € HT.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: Plus-value de 150 504,07 € HT
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: TPA-0002
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 713638-2023
Identifiant du contrat modifié: CON-0003
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Concernant le lot n° 11, il est nécessaire d’adapter le projet sur les points suivants, le pavillon d’entrée restauré en 2022, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction régionale des affaires culturelles, est équipé d’une Centrale de Système de Sécurité Incendie non compatible avec celle des ailes Grant Maison et Estouteville. En outre, au vue de la configuration des locaux, des différents tiers et exploitants, il a été étudié l’installation de miroir (report d’information) dans chacune des zones d’exploitation pour permettre d’obtenir en temps réel les informations au niveau du poste de contrôle sécurité. A l’issue des deux phases de travaux, il est prévu d’importants taux de fréquentation et de public, la mise en place de boutique de souvenirs et la muséographie, ce qui nécessite l’installation de caméras de vidéosurveillance.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: La plus-value engendrée par cet avenant est donc de 146 947,52 € HT.
Identifiant de l'entité commerciale dans l'avis précédent: TPA-0003
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Communauté d'agglomération Seine-Eure
Numéro d’enregistrement: 200 089 456 00012
Adresse postale: 1 place Thorel
Ville: Louviers
Code postal: 27400
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Point de contact: Marchés publics
Téléphone: 0276460330
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Département: Seine-Maritime
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 02 35 58 35 00
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TERH
Numéro d’enregistrement: 39774363400032
Adresse postale: Chemin des Carrières
Ville: Vernon
Code postal: 27200
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Lanfry
Numéro d’enregistrement: 34892274100049
Adresse postale: 18 impasse Barbet
Ville: Déville-lès-Rouen
Code postal: 76250
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: DUMOUCHEL
Numéro d’enregistrement: 81822773800015
Adresse postale: ALLEE DES TILLEUILS ECOPARC 1 HEUDEBOUVILLE
Ville: Heudebouville
Code postal: 27400
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5be8b068-4c91-4563-8d1d-f9e435d202b5 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 19/06/2025 20:01:45 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 402118-2025
Numéro de publication au JO S: 118/2025
Date de publication: 24/06/2025
