Centrale des marchés
marché de services d'assurance. lot 1 : tous risques chantierlot 2 : dommages ouvrage Marché de services d'assurances pour l'opération de construction neuve d'une école parasismique au quartier Beauséjour - La trinité (martinique). Lot 1 : Tous risques chantierLot 2 : Dommages ouvra...
Ville de la Trinité 97220La Trinité laurence.radiguet@mairie-latrinite.fr 05 96 58 67 36
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de services d'assurance. lot 1 : tous risques chantierlot 2 : dommages ouvrage

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4903733

Date de clôture estimée : 14/10/19
Etat : Rectificatif
Publié dans :
BOAMP (30/09/19)
19-148078
Avis de marché

Département(s) de publication : 972
Annonce No 19-148078
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de la Trinité.
 Correspondant : laurence radiguet, dga responsable des marchés publics, 51 avenue casimir branglidor 97220 La Trinité Martiniquetél. : 06-96-28-40-62poste 335télécopieur : 05-96-58-67-36courriel : laurence.radiguet@mairie-latrinite.fr adresse internet : http://www.mairie-latrinite.fr.

Objet du marché : marché de services d'assurances pour l'opération de construction neuve d'une école parasismique au quartier Beauséjour - la trinité (martinique). Lot 1 : Tous risques chantier Lot 2 : Dommages ouvrage.
Lieu d'exécution : la trinité, 97220 La Trinité.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :

Type de procédure : procédure adaptée.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 26/09/2019 au 14/10/2019

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "14 octobre 2019, à 12 heures", lire : "16 octobre 2019, à 12 heures".

Dans la rubrique  "adresse complémentaire" :
Ajouter : "lieu de retrait des dossiers de consultation :

Sur le portail : www.marches-securises.fr".

Dans la rubrique  "durée du marché ou délai d'exécution" :
Ajouter : "durée du marché ou délai d'exécution :
Lot 1-tous risques chantier : Le marché prend effet à compter de sa date de notification ; la durée des garanties s'applique pendant toute la durée du chantier, à laquelle s'ajoute une période de 12 mois (maintenance visite).
Lot 2-dommages Ouvrage : le marché prend effet à compter de sa date de notification ; la durée des garanties s'applique pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage".

Dans la rubrique  "justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat" :
Ajouter : "- Lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent) dûment remplie et signée (et cachet de l'entreprise) par l'ensemble des cotraitants le cas échéant ;

- déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) dûment remplie, et signée (et cachet de l'entreprise) par l'ensemble des cotraitants le cas échéant ;

et les renseignements suivants :
Renseignements relatifs à la capacité juridique :
A)Extrait k'bis
B)Habilitation du signataire du marché
Renseignements relatifs à la capacité économique et financière :
A)Le chiffre d'affaires global du candidat et son chiffre d'affaires relatif aux prestations, objets de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices ;
B)Preuve d'assurance professionnelle en cours de validité.
Renseignements relatifs à la capacité professionnelle et à la capacité technique :
A)Liste de références pour des prestations similaires réalisées au cours des 3 dernières années, indiquant le nom du client, le contact, la date ou la période de réalisation, l'objet des prestations réalisées, le montant ;
B)Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

C)Déclaration indiquant les moyens techniques dont le candidat dispose pour la réalisation des prestations de même nature ;
D)Expérience professionnelle, certificats de qualification professionnelle permettant de déterminer que le candidat possède le niveau de compétences professionnelles suffisant pour la bonne exécution du marché : par exemple CV type, diplômes et certificats de qualification professionnelle, certificats d'identité professionnelle, ... ;

En cas de groupement :
La candidature contient la lettre de candidature (ou Formulaire DC 1) completée par tous les membres du groupement sur le même document et pour chaque membre du groupement l'intégralité des pièces et justificatifs susmentionnés.

conditions propres au mar".

Dans la rubrique  "type de procédure"
Ajouter : "(article R.2123-1 du Ccp)".

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous