Centrale des marchés
17 travaux de réhabilitation du bâtiment 16 - A2J composite situé au site industriel des 4 Chevaliers, à Perigny 17 travaux de réhabilitation du bâtiment 16 - A2J composite situé au site industriel des 4 Chevaliers, à Perigny travaux de réhabilitation du bâtiment 16 - a2j COMPOSITE situé au Site Industriel de...
Semdas 17076La Rochelle mottay@semdas.fr 0546317162
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

17 travaux de réhabilitation du bâtiment 16 - A2J composite situé au site industriel des 4 Chevaliers, à Perigny

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 997505

Date de clôture estimée : 19/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/03/14)
14-35490

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Semdas.
Correspondant : Mme MOTTAY Chantal, 85 boulevard de la république 17076 La Rochelle Cedex 9 tél. : 05-46-31-71-54 télécopieur : 05-46-31-71-62 courriel : mottay@semdas.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Cabinet d'études techniques.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du bâtiment 16 - a2j COMPOSITE situé au Site Industriel des 4 Chevaliers à PERIGNY (17180).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er avril 2014.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement : Budget de l'établissement
modalités de paiements : délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par la maîtrise d'oeuvre.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque marché sera conclu avec une entreprise ou avec un groupement solidaire d'entreprises.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : une lettre de candidature imprimé Dc1 ou équivalent ;
- : une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics (modèle joint au Rdc) ;
- : le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- : les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières :
Expérience : références professionnelles sur travaux d'importance similaire des 3 dernières années (désignation, date, montant, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre)
capacités professionnelles : moyens humains de l'entreprise et titre d'expériences professionnelles du dirigeant ou des intervenants que le candidat s'engage à affecter à l'exécution du chantier.
Capacités techniques : moyens matériels de l'entreprise
capacités financières : chiffres d'affaires des 3 derniers exercices clos, ou les derniers exercices clos si l'entreprise est créée depuis moins de trois ans. ;
- : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
- : les attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.
le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique de la proposition appréciée à partir des éléments du mémoire technique : 60 % ;
- le prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mars 2014, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2286 - Travaux A2J.

Renseignements complémentaires : la transmission par voie électronique est autorisée sur le site http://semdas.achatpublic.com
Les plis sont acheminés sous la responsabilité des candidats.
Les offres doivent être adressées à la SEMDAS - 85 boulevard de la République - 17076 la rochelle Cedex 9 par pli recommandé avec avis de réception ou contre récépissé Le pli portera la mention " OFFRE pour les travaux du bâtiment 16 - a2j COMPOSITE"
Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de la date de démarrage fixée par ordre de service.
La Semdas agit au nom et pour le compte du Département de la Charente Maritime.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est dématérialisé. Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet http://semdas.achatpublic.com.
Le dossier de consultation papier est remis gratuitement à tout candidat qui en fera la demande par lettre, télécopie ou courriel, en temps utiles auprès du mandataire à l'adresse ci-dessous : SEMDAS - 85 boulevard de la République - 17076 la rochelle Cedex 9 - télécopieur : 05.46.317.162 - courriel : mottay@semdas.fr
Conditions et mode de paiement : Documents non payants.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 mars 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet d'architecture Dumet / Vaulet.
rue des 3 Frères Batiment A, 17000 La Rochelle, tél. : 05-46-67-18-88, télécopieur : 05-46-67-28-85.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
85 boulevard de la République Les Minimes, 17076 La Rochelle Cedex 9, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_7BnYr8wRxQ.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Poitiers 15 rue Blossac B.P. 541 86020 Poitiers tél. : 05-49-60-79-19 télécopieur : 05-49-60-68-09.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 - gros oeuvre.
Lot 1 - gros oeuvre.
Lot(s) 2 lot 2 - serrurerie Charpente métallique.
Lot 2 - serrurerie Charpente métallique.
Lot(s) 3 lot 3 - cloisonnement sec.
Lot 3 - cloisonnement sec.
Lot(s) 4 lot 4 - électricité Courants forts et faibles.
Lot 4 - électricité Courants forts et faibles.
Lot(s) 5 lot 5 - vrd.
Lot 5 - vrd.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00