Centrale des marchés
85 travaux muséographiques pour l'exposition temporaire Clémenceau, le tigre et l'Asie, à La Roche-sur-Yon 85 travaux muséographiques pour l'exposition temporaire Clémenceau, le tigre et l'Asie, à La Roche-sur-Yon travaux muséographiques pour l'exposition temporaire "Clemenceau, le Tigre et l'asie". li...
Conseil général de la Vendée 85923La Roche-sur-Yon 0251344681
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

85 travaux muséographiques pour l'exposition temporaire Clémenceau, le tigre et l'Asie, à La Roche-sur-Yon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1146449

Date de clôture estimée : 31/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/07/14)
14-101509

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Vendée.
Correspondant : le président du conseil général, 40 rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon tél. : 02-51-34-49-29 télécopieur : 02-51-34-46-81 adresse internet : http://www.vendee.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marchespublics.vendee.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux muséographiques pour l'exposition temporaire "Clemenceau, le Tigre et l'asie".

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45212313.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR515ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux seront exécutés dans la salle des expositions temporaires de l'historial de la Vendée aux Lucs sur Boulogne.
Les travaux de chaque lot sont décomposés en 2 phases :
- phase n° 1 : Fabrication des éléments et montage de l'exposition
- phase n° 2 : Démontage de l'exposition
les travaux de la phase " Fabrication des éléments et montage de l'exposition " débuteront à compter de la date de notification des marchés et s'achèveront au plus tard le 15 octobre 2014.
Il est précisé que cette date de fin de travaux sera contractuelle à compter de la notification des marchés devant intervenir au plus tard le 12 septembre 2014. Dans l'hypothèse où la notification du marché interviendrait après cette date, la durée du marché (phase " Fabrication des éléments et montage de l'exposition") serait de 33 jours calendaires à compter de la notification du marché.
La première phase inclut une période de préparation maximale de 30 jours.
Concernant la phase " Démontage de l'exposition ", les travaux débuteront le 2 février 2015 et s'achèveront au plus tard le 13 février 2015
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'historial de la Vendée est un établissement de tourisme culturel ouvert toute l'année au public. Les entreprises seront donc tenues de respecter le plus possible le calme des lieux pendant les heures d'ouverture (de 10 heures à 18 heures).
Il est important de noter que la salle d'exposition temporaire de l'historial ne sera disponible qu'à partir du 15 septembre 2014.
Afin de respecter les délais de montage, les entreprises devront prévoir :
- de fabriquer l'ensemble des éléments en atelier au préalable,
- de mobiliser une équipe de pose aux effectifs adaptés (il sera possible de travailler sur le site le jour, la nuit et le week-end et d'organiser ainsi les équipes en 2x8h ou 3x8h).
A l'issue de l'exposition, les différentes installations devront pouvoir être démontées sans dommage pour la salle d'exposition, afin de restituer cette dernière dans son état initial.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : sans objet.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif suivi d'un virement.
Le comptable assignataire des paiements est Mme le Payeur départemental de la Vendée.
Le délai de paiement sera de 30 jours maximum à réception de la facture, dont un délai de 20 jours pour le mandatement par le conseil général et 10 jours pour le paiement par le Payeur départemental.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Il ne sera pas accordé d'avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque marché sera conclu soit avec un candidat unique assurant l'ensemble des prestations, soit avec un groupement solidaire ou conjoint si le candidat envisage de se présenter en groupement.
Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses co-traitants.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : critères de sélection des candidatures : Niveau d'expérience ou de capacité technique du candidat - garanties financières
- niveau minimal d'expérience : une référence suffisante et pertinente sur des travaux comparables réalisés au cours des cinq dernières années, indiquant la date de réalisation, le montant, le lieu d'exécution des travaux et le nom du maître d'ouvrage,
ou
- niveau minimal de capacité technique (moyens humains) :
-une équipe de 4 agenceurs-poseurs, pour le lot n° 1,
-une équipe de 2 poseurs qualifiés, pour le lot n° 2,
-une équipe de 2 peintres qualifiés pour le lot n° 3,
-une équipe de 2 techniciens électriciens pour le lot 4,
-une équipe de 2 personnes pour la production-impression et une équipe de 2 personnes pour la pose du lot n° 5.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés :
- : pour les entreprises de création récente, le chiffre d'affaires peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment) ;
- : une adresse mail valide afin que le Département puisse informer les candidats du rejet de leur offre ou candidature ou du fait que leur offre a été retenue.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 55 % ;
- prix : 40 % ;
- performance en matière de protection de l'environnement : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 juillet 2014, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0099VG.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.vendee.fr
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-Ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Les candidats pourront consulter ou télécharger le dossier de consultation des entreprises en se connectant sur le profil d'acheteur du Département. Les documents contractuels sont également disponibles sur support papier, par voie postale sur demande écrite ou par retrait au service Marchés, dès lors que le candidat n'a pu réussir à télécharger les documents électroniques ou qu'il souhaite obtenir un exemplaire papier des documents électroniques déjà reçus, dans un délai de 6 jours suivant la demande.
La remise des offres sur support physique électronique (hors cas de la copie de sauvegarde) n'est pas autorisée.

Date limite d'obtention : 31 juillet 2014, à 17 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Vendée : Service Marchés - Claudie Remaud.
40 rue du Maréchal Foch Cedex 9, 85923 La Roche-sur-Yon.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Département de la Vendée : Conservation des musées et des expositions - Ghislaine Pineau.
18 rue Luneau, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. : 02-51-44-27-78.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de la Vendée : Service Marchés - Claudie Remaud.
40 rue du Maréchal Foch Cedex 9, 85923 La Roche-sur-Yon, tél. : 02-51-34-49-51, télécopieur : 02-51-34-46-81.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile-gloriette B.P. 24111 44041 Nantes tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : direction Juridique du Département de la Vendée, 40 rue du maréchal foch, 85923 La Roche sur yon Cedex 9, tél : +332.51.34.48.52, télécopieur : +332.51.34.47.46, courriel: odile.defontaine@cg85.fr ; ou Accueil du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'ile Gloriette, B.P. 24111 44041 Nantes Cedex 01 - tel : (+33)240994600 - télécopieur : (+33)240994658 - courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr - adresse Internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Agencement - cloisons bois - vitrines.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 2 Revêtements de sols.

C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Lot(s) 3 Peintures.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 4 Eclairage.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 5 Impression et pose d'éléments de signalétique.

C.P.V. - Objet principal : 35261000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00