Mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réfection des installations électriques sur divers sites du département de la Vendée

La Roche-sur-Yon
Mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réfection des installations électriques sur divers sites du département de la Vendée
Procédure adaptée
1. Maître d’ouvrage : Vendée Habitat, 28, rue Benjamin-Franklin, CS 60045, Les Petites Bazinières, 85002 La Roche-sur-Yon cedex. Établissement public territorial. Représentant du maître d'ouvrage : M. le Directeur général.
2. Objet : mission de maîtrise d'oeuvre concernant la réfection des installations électriques sur divers sites du département de la Vendée.
3. Forme du marché : procédure adaptée. Marché public de maîtrise d'oeuvre passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1°, R.2131-13, R.2172-1 et de l'article L.2123-1-1° du Code de la commande publique (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).
Le marché fait l'objet d'un lot unique.
Durée de la mission : elle débutera à compter de la date de notification de son marché et cessera à l'issue de la garantie du parfait achèvement ou après prolongation de ce délai de GPA.
Début prévisionnel de la mission : février 2025.
4. Renseignements d'ordre économique et financier :
Forme juridique du groupement : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement d'opérateurs économiques, libre de se présenter sous forme de groupement conjoint ou solidaire.
Conditions : tout candidat devra produire son offre accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1) lettre de candidature établie selon imprimé "DC1" ou renseignements équivalents,
2) déclaration du candidat établie selon l’imprimé référencé "DC2" ou renseignements équivalents,
3) note précisant la composition, l'organisation et les moyens techniques et humains de l'équipe de maîtrise d'oeuvre,
4) dossiers de références datant de moins de trois ans en matière de réfection d'installations électriques avec indication du nombre de logements, du coût, de la date de réalisation.
Ce dossier devra comporter obligatoirement les pièces suivantes :
- date(s) de réalisation,
- nombre de logements,
- coût de réalisation.
5) justificatif d'inscription délivrés par les organismes professionnels ou preuve par tous moyens,
6) attestation sur l’honneur au regard des articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la commande publique,
7) la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, le cas échéant.
Les formulaires DC1, DC2, le modèle d'attestation sur l’honneur sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat :
www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
Les candidatures seront appréciées selon les compétences, références et moyens.
Critères d'attribution : l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 40 points,
- valeur technique : sur 60 points.
La valeur technique de l'offre est basée sur une note méthodologique jointe au dossier de consultation.
5. Renseignements d’ordre administratif :
Financement par emprunts bancaires.
Les prix sont révisables.
Le règlement des comptes s'effectuera par versements d'acomptes.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage des demandes d'acomptes.
S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie.
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes.
Composition de l'équipe : BET fluides.
Mission de base + EXE TOTAL + OPC.
a) Référence du dossier : JUR 2212.01.
b) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
c) Mode transmission des candidatures et des offres : support électronique uniquement sur profil acheteur : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
d) Correspondant administratif : Mme Florine Brothier. Tél. 02 51 09 85 52.
Mail : marchespublics@vendeehabitat.fr
Adresse auprès de laquelle les renseignements techniques peuvent être obtenus : Anthony Eon. Tél. 02 51 09 12 79.
e) Date limite de réception des offres : le jeudi 16 janvier 2025 avant 11 h 00.
f) Délai de validité des offres : 180 jours.
g) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements concernant l’introduction du recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex 1. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58.
Courrier : greffe.ta-nantes@juradm.fr
h) Autre renseignement :
Un avis d’information concernant la décision de signer le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le site internet de Vendée Habitat à l’adresse suivante : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
6. Date d’envoi à la publication : mardi 10 décembre 2024.