Centrale des marchés
85 aménagement et de réhabilitation d'alvéoles sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Christophe-du-Ligneron 85 aménagement et de réhabilitation d'alvéoles sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Christophe-du-Ligneron travaux d'aménagement et de réhabilitation d'alvéoles sur l'in...
Syndicat Trivalis 85015La Roche-sur-Yon contact@trivalis.fr 0251451450
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

85 aménagement et de réhabilitation d'alvéoles sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Christophe-du-Ligneron

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 665053

Date de clôture estimée : 17/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/04/13)
13-58418

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Trivalis.
Correspondant : M. le président de Trivalis, 31 rue de l'atlantique CS 30605 85015 La Roche-sur-Yon tél. : (+33)2-51-45-14-51 télécopieur : (+33)2-51-45-14-50 courriel : contact@trivalis.fr adresse internet : http://www.trivalis.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : travaux d'aménagement et de réhabilitation d'alvéoles sur l'installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Saint-Christophe du Ligneron.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR515.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande pour le remboursement de la totalité du montant de l'avance prévue à l'article 87 du Code des marchés publics.
Constitution d'une garantie à première demande pour la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article 104 du Code des marchés publics.
Dans ces deux cas, les parties peuvent d'un commun accord substituer à la constitution d'une garantie à première demande celle d'une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par les ressources propres du syndicat. Le paiement est effectué par virement administratif à 30 jours sur demande de paiement établie en fonction des prestations réalisées. Il sera fait application des dispositions du décret no 2013-269 du 29 mars 2013, des dispositions du décret no2008-1355 du 19 décembre 2008 et des dispositions prévues aux articles 86 à 100 du Code des marchés publics. Le marché est traité à prix unitaires selon le bordereau des prix unitaires / détail quantitatif estimatif joint au marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises .

Il est rappelé que pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quel que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. En cas de recours à un sous-traitant, le candidat en sollicitera l'acceptation ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement, conformément aux dispositions de l'article 114 1° du code des marchés publics.
- une lettre de candidature et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, datée et signée ;
- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-659 du 6 juin 2005 et au 2° de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code du commerce ou une procédure équivalente régie par un droit étranger.



Capacité économique et financière - références requises :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 65 % ;
- prix : 35 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013_M108.

Renseignements complémentaires : 1-type de pouvoir adjudicateur : Trivalis syndicat mixte conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)
2- mise à disposition du dossier de consultation :
2.1 - les opérateurs économiques peuvent télécharger le dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.marches-securises.fr sous l'annonce Trivalis_85_20130329w_1.
2.2- le dossier de consultation peut également être remis gratuitement sous format papier aux candidats qui en font la demande écrite (mail, courrier, télécopie) à Trivalis.
3- les conditions d'envoi ou de remise des plis sont précisées à l'article 5-4 du règlement de la consultation.
4- modifications de détail, report de la date limite de réception des offres, horaires d'ouverture de trivalis. Trivalis se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres devait être reportée, la disposition précédente serait applicable en fonction de cette nouvelle date. Les horaires d'ouverture de Trivalis sont du lundi au jeudi : 8h30/12h30- 13h30/17h30 et le vendredi : 8h30/12h30-13h30 /16h30.
5- application de l'article 46 du code des marchés publics le candidat auquel il est prévu d'attribuer le marché, produira les certificats et attestations, dans les conditions définies à l'article 46 du Code des marchés publics, et dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l'offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé. Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires dans les mêmes conditions avant que le marché ne lui soit attribué.
6- la visite du chantier n'est pas obligatoire mais l'entrepreneur sera censé connaitre les lieux. Une visite sera organisée le 29/04/13 à 15 heures sur le site. Le candidat devra s'inscrire par mail à contact@trivalis.fr ou par télécopieur au 02 51 451 450.
7- le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis, tous corps d'état confondus, court à compter de la date de notification de chaque lot, adressée par le pouvoir adjudicateur au titulaire par courrier recommandé avec avis de réception jusqu'à la fin de délai de garantie de parfait achèvement.
8- pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publiera au Journal Officiel de l'union Européenne, un avis d'intention de conclure le marché. Un délai de onze jours sera respecté entre la date de publication de cet avis et la date de signature du marché.
D'autre part, à compter de la notification du marché et pour rendre applicable le " recours tropic ", un avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation sera publié dans l'organe qui a assuré la publicité.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 avril 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile gloriette 44041 Nantes tél. : (+33) -40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 6 quai ceineray 44035 Nantes tél. : (+33) 2-40-08-64-33 courriel : nathalie.gluck@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr télécopieur : (+33) 2-40-47-90-67 adresse internet : http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile gloriette 44041 Nantes tél. : (+33) -40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Terrassement, VRD, couverture et travaux annexes.

Informations complémentaires : le lot n° 1 est décomposé en une tranche ferme, comportant elle-même 6 phases de travaux, et 10 tranches conditionnelles.
Le délai d'exécution du lot 1 comprend la période de préparation de 15 jours ainsi que le délai maximum d'exécution des travaux de 66 semaines.
Lot(s) 2 Etanchéité et collecte des lixiviats.

Informations complémentaires : le lot n° 2 est décomposé en 6 phases de travaux.
Le délai d'exécution du lot 2 comprend la période de préparation de 15 jours ainsi que le délai maximum d'exécution des travaux de 33 semaines.
Le lot 2 comporte une option, au sens de prestation supplémentaire éventuelle. Il s'agit d'une couverture 100 % étanche. Il s'agit d'une option obligatoire à laquelle le candidat est tenu de répondre. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir ou pas cette option au moment de l'attribution du marché.
Lot(s) 3 Tapis drainant.

Informations complémentaires : le lot n° 3 est décomposé en 3 phases de travaux (phases 1 à 3).
Le délai d'exécution du lot 3 comprend la période de préparation de 15 jours ainsi que le délai maximum d'exécution des travaux de 9 semaines.
Lot(s) 4 Torchère et collecte des biogaz.

Informations complémentaires : le lot n° 4 est décomposé en une tranche ferme, comportant elle-même 5 phases de travaux (phases 1, 2 et 4 à 6), et 5 tranches conditionnelles.
Le délai d'exécution du lot 4 comprend la période de préparation de 15 jours ainsi que le délai maximum d'exécution des travaux de 22 semaines.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00