Centrale des marchés
marché à bons de commande de maîtrise d'oeuvre en infrastructures pour des travaux d’extension et de renouvellement de réseaux d’assainissement collectif et de petites stations d’épurations La Roche-sur-Yon marché à bons de commande de maîtrise d'oeuvre en infrastructures pour des travaux d’extension et de renouvellement de réseaux d’assainissement collectif et de petites stations d...
La Roche-sur-Yon Agglomération 85000La Roche-sur-Yon
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché à bons de commande de maîtrise d'oeuvre en infrastructures pour des travaux d’extension et de renouvellement de réseaux d’assainissement collectif et de petites stations d’épurations

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550896

Date de clôture estimée : 29/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (10/04/13)
7081835801
La Roche-sur-Yon
marché à bons de commande de maîtrise d'oeuvre en infrastructures pour des travaux d’extension et de renouvellement de réseaux d’assainissement collectif et de petites stations d’épurations
Avis d'appel public à la concurrence





Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : La Roche-sur-Yon Agglomération, 54, rue René-Goscinny, 85000 La Roche-sur-Yon.

Mode de passation : marché à bons de commande de maîtrise d’oeuvre en Infrastructures selon les articles 28, 74 II et 77 du CMP.

Objet du marché : marché à bons de commande de maîtrise d'oeuvre en infrastructures pour des travaux d’extension et de renouvellement de réseaux d’assainissement collectif et de petites stations d’épurations sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Montants : mini 12 000 euros HT, maxi 64 000 euros HT /an.

Délai d'exécution envisagé : le délai d’exécution du marché est d’un (1) an à partir de la notification du marché et pourra être renouvelé pour deux années supplémentaires, sur décision expresse.

Modalités d'obtention du dossier : le dossier complet est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de dématérialisation Interbat :
www.marches-securises.fr
Référence : RSY-Agglo_85_20130405W_2

Remise des offres : contre récépissé ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Adresse postale de réception : La Roche-sur-Yon Agglomération, 54, rue René-Goscinny, 85000 La Roche-sur-Yon ou bien par voie dématérialisée sur le site indiqué ci-dessus.
Avant le 29 avril 2013 à 12 h.

Justifications et pièces à produire :
Candidature : compétences souhaitées en hydraulique, en voirie et en système d’assainissement, DC1 (lettre de candidature), ou équivalent, DC2
(déclaration du candidat), ou équivalent.
Si possible NOTI 2 (ex DC7) ou attestations fiscales et sociales.
Références similaires. Moyens humains. Certificat d'assurance.
Offre : (voir le règlement de consultation).

Délai d'engagement : 120 jours.

Critères utilisés lors de l'attribution du marché :
Critères de jugement des candidatures : respect des pièces réglementaires, références similaires, moyens humains.
Critères de jugement des offres : (voir détail dans le règlement de consultation).
Prix : 40 %.
Note méthodologique : 60 %.

Forme juridique : titulaire unique ou groupement solidaire.
Mode de règlement : virement bancaire (mandat administratif).

Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs : Morgane Loussouarn, tél. 02 51 05 97 81, courriel : loussouarnm@ville-larochesuryon.fr
Renseignements techniques : Frédéric Tourancheau, tél. 02 51 47 46 38, courriel : frederic.tourancheau@larochesuryonagglomeration.fr
Ou Marie-Pierre Kerebel, tél. 02 51 47 45 27,
courriel : marie-pierre.kerebel@larochesuryonagglomeration.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Île-Gloriette, 44000 Nantes.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Île Gloriette, 44000 Nantes.

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 8 avril 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00