Centrale des marchés
42 aménagement d'un arrêt de car en encoche au pr 98+750 à Bourg-Argental 42 aménagement d'un arrêt de car en encoche au pr 98+750 à Bourg-Argental rd 1082 - aménagement d'un arrêt de car en encoche au Pr 98+750 - commune de Bourg-Argental. ville : La Ricamarie, code_...
Conseil général de la Loire 42022Saint-Étienne michele.despinoy@cg42.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

42 aménagement d'un arrêt de car en encoche au pr 98+750 à Bourg-Argental

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 122660

Date de clôture estimée : 21/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/06/12)
12-106946
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Loire.
Correspondant : le président, hôtel du département, 2, rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Etienne, courriel : michele.despinoy@cg42.fr, adresse internet : http://www.loire.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.loire.fr/e-marchespublics.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rd 1082 - aménagement d'un arrêt de car en encoche au Pr 98+750 - commune de Bourg-Argental.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233140.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
- Installation et signalisation de chantier : 1 Forfait;
- dégagement des emprises : 1 forfait
- démolition de troittoirs et de chaussée : 145 m2;
- fourniture et mise en oeuvre de Gnt: 60 t;
- fourniture et mise en oeuvre de bordures et caniveaux: 110 m;
- fourniture et mise en oeuvre de matériaux hydrocarbonnés: 95 t;
- déblais et fouilles : 148 m3;
- remblai d'apport: 295 m3;
- réalisation de garde corps et main courante: 82 m;
- rampe béton pour Pmr: 120 m2;
- bache bio dégradable et plantation de végétaux: 180 m2
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai d'exécution du marché, comprenant le délai de préparation(1 mois) et le délai d'exécution des travaux (1 mois et 15 jours), est fixé à 2 mois et quinze jours.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : - Retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la garantie
- garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Délai de paiement : 30 jours
- avance de 10 % du marché conformément aux dispositions de l'article 87 du code des marchés publics.
- Acomptes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, l'attributaire devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : - une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire Dc1 (formulaire disponible sur le site : http://www.minefe.gouv.fr rubrique Marchés Publics, section "Formulaires " ),
- les documents et déclarations visés aux articles 44 et 45 du Cmp, dont les éléments sont repris dans le formulaire Dc2 dernier modèle en vigueur, dans lequel les rubriques a, b, c et D2 seront obligatoirement complétées.
- le modèle d'attestation sur l'honneur, signé, tel qu'annexé au dossier
de consultation, correspondant aux mentions de l'article 44 du Code des
marchés publics.
- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Capacité économique et financière - références requises : informations à fournir dans la rubrique D1 du Dc2.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : informations à fournir dans les rubriques E et G du Dc2.
Récapitulatif des pièces à fournir à l'appui de la candidature :
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix (note de 0 à 20 points) : 45 % ;
- valeur technique (note de 0 à 20 points) : 35 % ;
- performance en matière de protection de l'environnement (note de 0 à 20 points) : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12at-0573-M.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.loire.fr/e-marchespublics
Procédure : Procédure adaptée, en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
Durée du marché : Date prévisionnelle de début des travaux : Juillet 2012
voie électronique :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat en un seul
exemplaire.
Il est téléchargeable à partir du site du Département à l'adresse suivante : http://www.loire.fr/e-marchespublics
Les offres peuvent être transmises de deux façons :
- soit par voie électronique sur la même adresse web,
- soit sur support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mai 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de la Loire : Délégation aux affaires juridiques et au secrétariat général.
(4e étage porte 420 de 8h30 à 16 heures), 2 rue Charles de Gaulle Cedex 1, 42022 Saint-Etienne, tél. : 04-77-48-43-21, télécopieur : 04-77-48-43-16.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Délégation au Développement Durable - Std Ondaine-Pilat : J. Pierre Sagnol.
, tél. : 04-77-81-62-21.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Délégation aux affaires juridiques et au secrétariat général. : Michèle Delzanno.
, tél. : 04-77-48-43-27.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Délégation au Développement Durable - Direction des Infrastructures.
service Technique Départemental Ondaine Pilat, 11 bis, rue de la Béraudière, 42150 La Ricamarie, tél. : 04-77-81-62-20, télécopieur : 04-77-81-62-29

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous