Centrale des marchés
Marché de travaux espaces publics - secteur 1 - quartier gare à Louvres II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux espaces publics - secteur 1 - quartier gare à Louvres. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécuti...
EPA Plaine de France 93212La Plaine-Saint-Denis m.pennekamp@plainedefrance.fr 0180609452
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux espaces publics - secteur 1 - quartier gare à Louvres

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1195994

Date de clôture estimée : 03/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (14/08/14)
277776-2014
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Mlle Pennekamp Marijke
FRANCE
La Plaine-Saint-Denis
+33 180609452
44267690400026
EPA Plaine de France
+33 172598285
93212
1 place aux Étoiles
m.pennekamp@plainedefrance.fr

Adresse(s) internet:

http://www.plainedefrance.fr/

https://plainedefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Mlle Pennekamp Marijke
+33 180609452
+33 172598285
EPA Plaine de France
La Plaine-Saint-Denis
http://www.plainedefrance.fr/
93212
1 place aux Étoiles
m.pennekamp@plainedefrance.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Mlle Pennekamp Marijke
+33 180609452
+33 172598285
EPA Plaine de France
La Plaine-Saint-Denis
http://www.plainedefrance.fr/
93212
1 place aux Étoiles
m.pennekamp@plainedefrance.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Mlle Pennekamp Marijke
+33 180609452
+33 172598285
EPA Plaine de France
La Plaine-Saint-Denis
http://www.plainedefrance.fr/
93212
1 place aux Étoiles
m.pennekamp@plainedefrance.fr


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3) Activité principale
Autre: Aménagement
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché de travaux espaces publics - secteur 1 - quartier gare à Louvres.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: quartier Gare, 95380 Louvres
ÎLE DE FRANCE
FR1


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Travaux de terrassement, voirie, assainissement, réseaux divers, mobilier et signalisation, paysage et construction d'un auvent et d'un local à vélos.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux routiers
45233140

Réseaux
32400000

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
45112710

Auvents
44115710


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Travaux de terrassement, voirie, assainissement, réseaux divers, mobilier et signalisation, paysage et construction d'un auvent et d'un local à vélos.
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: le marché comporte le(s) prestation(s) supplémentaire(s) réparti(es) sur le(s) lot(s) suivant(s):
lot no 1 - VRD
Prestation supplémentaire no 1 : Fourniture et pose de bordures
les candidats doivent impérativement répondre aux prestations citées ci-dessus, définies dans le CCTP ou tout autre descriptif technique fourni dans le DCE. Pour le choix d une offre économiquement la plus avantageuse, une offre incomplète sera éliminée. Les candidats présenteront un dossier général "Prestations supplémentaires" comportant un sous dossier particulier pour chaque prestation.
Les propositions de prestations supplémentaires complèteront l acte d engagement de la solution de base.
Ils indiqueront les répercussions de chaque prestation sur le montant de leur offre de base, ainsi que les rectifications éventuelles à apporter sur le cahier des clauses administratives particulières (ou autre pièce administrative équivalente fournie dans le Dce) et dans le cahier des clauses techniques particulières (ou autre pièce technique équivalente fournie dans le Dce)

II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 36 (à compter de la date d’attribution du marché)
1) Description succincte
Lot 1 VRD Tranche ferme:
- phase 1 : Parking-Relais, gare routière et travaux du pont rail
délais indicatif : 8 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 2 : avenue de Normandie
Délais indicatif : 4 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 3 : Carrefour de la Gare et amorces des rues avoisinantes
délais indicatif : 18 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 4 : avenue de la Gare
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage.
pour le lot no 1 - vRD Tranche conditionnelle :
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux routiers
45233140
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Lot 2 reseaux souples:
- phase 1 : Parking-Relais, gare routière et travaux du pont rail
délais indicatif : 8 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 2 : avenue de Normandie
Délais indicatif : 4 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 3 : Carrefour de la Gare et amorces des rues avoisinantes
délais indicatif : 18 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 4 : avenue de la Gare
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Réseaux
32400000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Lot 3 AEP:
- phase 1 : Parking-Relais, gare routière et travaux du pont rail
délais indicatif : 8 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 2 : avenue de Normandie
Délais indicatif : 4 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 3 : carrefour de la Gare et amorces des rues avoisinantes
délais indicatif : 18 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 4 : avenue de la Gare
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Réseaux
32400000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Lot 4 paysage Tranche ferme:
- phase 1 : Parking-Relais, gare routière et travaux du pont rail
délais indicatif : 8 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 2 : avenue de Normandie
Délais indicatif : 4 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 3 : carrefour de la Gare et amorces des rues avoisinantes
délais indicatif : 18 mois à compter de l'os de démarrage
- phase 4 : avenue de la Gare
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage.
pour le lot no 4 paysage : Tranche conditionnelle :
Délais indicatif : 6 mois à compter de l'os de démarrage

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
45112710
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
1) Description succincte
Lot 5 Auvent/Local vélos:
délais indicatif : 8 mois à compter de l'os de démarrage

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Auvents
44115710
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Si le titulaire accepte le versement d'une avance forfaitaire, le versement de celle-ci sera conditionné à la constitution d'une garantie à première demande délivrée par un établissement bancaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Paiement par virement dans les 60 jours à compter de la réception des factures. Financement : fonds propres et subventions.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats peuvent présenter leur offre soit individuellement, soit sous forme de groupement. Toutefois, l'EPA se réserve le droit de modifier la forme d'un groupement conjoint en groupement solidaire, après attribution du marché.
Il n'est pas admis de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
— et en qualité de membres de plusieurs groupements

III.1.4) Autres conditions particulières
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Lettre de candidature type Dc1 ou document à contenu équivalent / déclaration du candidat type Dc2 ou document à contenu équivalent / attestation d'assurance / déclaration de bilan / déclaration de chiffre d'affaires / déclaration d'effectifs.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature / références de travaux similaires.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
DA MV 11082014
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24.9.2014 - 12:00
Documents payants: oui
Prix: 50 EUR

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
3.10.2014 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.8.2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
+33 149202098
+33 149202000
Tribunal administratif de Montreuil
Montreuil
http://montreuil.tribunal-administratif.fr
93558
7 rue Catherine Puig
greffe.ta-montreuil@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation

+33 149202098
+33 149202000
Tribunal administratif de Montreuil
Montreuil
http://montreuil.tribunal-administratif.fr
93558
7 rue Catherine Puig
greffe.ta-montreuil@juradm.fr


VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
+33 149202098
+33 149202000
Tribunal administratif de Montreuil
Montreuil
http://montreuil.tribunal-administratif.fr
93558
7 rue Catherine Puig
greffe.ta-montreuil@juradm.fr
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
11.8.2014
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous