Centrale des marchés
Marché de travaux pour la construction d'une Pépinière d'entreprises à la Milesse Marché de travaux pour la construction d'une Pépinière d'entreprises à la Milesse mel : contact@cenovia.fr tel : 02-43-39-19-70 ville : Le Mans cp : 72015 correspondant : CENOVIA CITES ...
CENOVIA CITES 72015Le Mans contact@cenovia.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux pour la construction d'une Pépinière d'entreprises à la Milesse

Marché public ou privé
Référence du marché : 6103344

Date de clôture estimée : 28/06/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/05/21)
21-71740
SOURCEWEB (29/05/21)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 72
Annonce No 21-71740
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENOVIA CITES.
 Correspondant :  cenovia cites, 41 rue de l'estérel - cS 51511 72015 Le Mans, tél. : 02-43-39-19-70, courriel : contact@cenovia.fr adresse internet : http://www.cenovia.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement et construction.

Objet du marché : marché de travaux pour la construction d'une Pépinière d'entreprises à la Milesse.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : lot no7 du Lotissement de la Tremblaie, 72650 La Milesse.
Code NUTS : -FRG04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché est alloti
l'opération de travaux a pour objet, la construction d'une pépinière d'entreprises au lieu dit La Tremblaie à la Milesse.
Cette opération de travaux est divisée en 10 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la construction d'une Pépinière d'entreprises à la Milesse.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire dans le cas où il n'aurait pas candidaté sous cette forme.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
1.une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.2.une déclaration sur l'honneur attestant que vous ne faite pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
3.les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de l' aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacités économique et financière, de la capacités techniques et professionnelles :
-Capacité économique et financière:
*attestation d'assurance civile professionnelle
*déclaration du Chiffre d'affaire-capacités techniques et professionnelles:
*déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
*présentation de 3 à 5 références similaires à l'objet du marché de moins de 5 ans sur une page de format A4 Recto. Sur chaque page A4, le candidat décrira sommairement la référence concernée en présentant:-un visuel de la référence concernée
-le nom du client / maitre d'ouvrage
-le lieu d'exécution des traaux
-le montant des travaux
-la durée des travaux
-l'équipe dédiée mobilisée pour la réalisation des travaux
-descriptif technique en 5 lignes*pour le lot no3 : le candidat devra privilégier dans la présentation de ses références, des références réalisées en bardage bois à traitement brulé.*déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;*Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.*attestation AIPR pour les lots 1 et 2 " encadrants ".
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 55 %;
     - valeur technique de l'offre : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 juin 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21AT-0005-V.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
le présent marché fait l'objet d'une clause obligatoire d'insertion professionnelle. Aussi, pour tous les lots, l'attributaire s'engage à réaliser au minimum, sur toute la durée du marché, le nombre d'heures d'insertion détaillé ci-dessous:
lot 1 - vRD 85h
lot 2 - gros œuvre 660h
lot 3 - charpente bardage 230h
lot 4 - couverture etancheite / porte sectionnelles 355h
lot 5 - menuiseries exterieures / serrurerie 80h
lot 6 - cloisons doublages isolation plafont 490h
lot 7 - peinture revetement de sol 70h
lot 8 - eLECTRICITE 125h
lot 9 - plomberie sanitaire / chauffage ventilation 115h
lot 10 - ferme solaire photovoltaique 105h.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mai 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire du Mans 1 avenue Pierre Mendès-France 72014 Le Mans, tél. : 02-43-83-77-00, courriel : tgi-le-mans@justice.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal judiciaire du Mans 1 avenue Pierre Mendès-France 72014 Le Mans, tél. : 02-43-83-77-00, courriel : tgi-le-mans@justice.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
voirie reseaux divers
C.P.V. - Objet principal : 45110000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. -
gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. -
charpente - bARDAGE
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. -
couverture - eTANCHEITE - porte sectionnelle
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. -
menuiseries exterieures - sERRURERIE
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. -
cloisons - dOUBLAGES - iSOLATION - pLAFOND - mINT
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. -
peinture - revetement de sol
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 8. -
electricite
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 9. -
plomberie sanitaire - chauffage ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 10. -
ferme solaire photovoltaique
C.P.V. - Objet principal : 09331200.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous