Centrale des marchés
Relance lot·2 (clôture, habillage clairevoie) déclaré infructueux suite à l’appel d’offre du 31·août·2017 du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la maison de l’enfance, rue du Chanoine-Dubois La Haye-Fouassière Relance lot·2 (clôture, habillage clairevoie) déclaré infructueux suite à l’appel d’offre du 31·août·2017 du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la maison de l’e...
Commune de La Haye-Fouassière 44690La Haie-Fouassière 02 51 46 45 40
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Relance lot·2 (clôture, habillage clairevoie) déclaré infructueux suite à l’appel d’offre du 31·août·2017 du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la maison de l’enfance, rue du Chanoine-Dubois

Marché public ou privé
Référence du marché : 3169964

Date de clôture estimée : 16/11/17
Etat : Première publication
Publié dans :
PRESSE-OCEAN (23/10/17)
7167330902
La Haye-Fouassière
Relance lot·2 (clôture, habillage clairevoie) déclaré infructueux suite à l’appel d’offre du 31·août·2017 du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la maison de l’enfance, rue du Chanoine-Dubois
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Objet du marché : relance lot 2 (clôture, habillage clairevoie) déclaré infructueux suite à l’appel d’offre du 31 août 2017 du marché de travaux d’extension et réhabilitation de la maison de l’enfance, rue du Chanoine-Dubois, 44690 La Haye-Fouassière.
2. Maîtrise d’ouvrage (MOA) : commune de La Haye-Fouassière, 6, rue de la Gare, 44690 La Haye-Fouassière. Tél. 02 51 46 45 45.
Fax 02.51.46.45.40.
Représentant de la maîtrise d’ouvrage : M. Jean-Pierre Bouillant, maire de La Haye-Fouassière.
Site internet de la MOA : http://www.la-haye-fouassiere.fr/
Adresse du profil acheteur :
http://demat.centraledesmarches.com/7035092
3. Équipe de maîtrise d’oeuvre (MOE) :
Maître d’oeuvre : Cub Architecture, 34, allée des Cinq-Continents, bâtiment Atalante, 44120 Vertou. Tél. 02 44 76 20 76.
Bureau d’études structures : Arest, ZA de la Haute Forêt, 44140 Le Bignon. Tél. 02 40 26 26 00.
Bureau d’études fluides : SLVI, 18 bis, avenue de La Vertonne, 44120 Vertou. Tél. 02 51 79 20 60.
Bureau d’études acoustique : SERdB, 5, rue Jules-Verne, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Tél. 02 40 34 11 22.
Bureau de contrôle : Dekra, ZIL rue de la Maison-Neuve, BP 70413, 44819 Saint-Herblain cedex. Tél. 02 28 03 29 24.
Bureau SPS : Dekra, ZIL rue de la Maison-Neuve, BP 70413, 44819 Saint-Herblain cedex. Tél. 02 28 03 29 24.
4. Procédure de passation : procédure adaptée lancée en application des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
5. Caractéristiques principales : marchés de travaux, exécution.
6. Durée du marché : les prestations débuteront à compter de l’ordre de service (OS) de démarrage.
Le délai d'exécution fixé ne peut en aucun cas être changé. La date de début des travaux et le délai global d'exécution compris congés payés, intempéries et période de préparation du chantier sont précisés ci-après, à titre indicatif :
a. démarrage des travaux : novembre 2017.
c. délai d'exécution des travaux (compris période de congés,
intempéries et période de préparation du chantier) :
9 mois.
d. date prévisionnelle de réception des travaux : juillet 2018.
Le candidat doit joindre à son offre un planning détaillé à barres et par phases, respectant ou permettant d’optimiser le calendrier prévisionnel établi par le pouvoir adjudicateur (cf. cahier des clauses techniques particulières).
7. Allotissement : non.
8. Modalités de retrait du dossier de consultation : à consulter et télécharger gratuitement sur le site :
http://demat.centraledesmarches.com/7035092 (pouvoir adjudicateur : commune de La Haye-Fouassière, coordonnées ci-dessus).
9. Date et lieu de remise des offres : les offres devront parvenir avant le 16 novembre 2017 à 12 h 00 en mairie de La Haye-Fouassière ou sur le profil acheteur de la collectivité :
http://demat.centraledesmarches.com/7035092
10. Conditions de participation et critères d’attribution : les conditions de participation et la liste des documents devant être remises par le candidat sont précisées dans le règlement de la consultation (RC).
11. Délai de validité des offres : cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.
12. Services où les renseignements peuvent être obtenus : question écrite sur le site : http://demat.centraledesmarches.com/7035092
Contact administratif : M. Yann Baudry, directeur général des services.
Courriel : accueil.mairie@la-haye-fouassiere.fr Téléphone 02 40 54 80 23.
Contact technique : M. Loïc Dumont, responsable pôle urbanisme, voirie et bâtiment. Courriel : services.techniques@la-haye-fouassiere.fr
Téléphone 02 40 36 69 24.
13. Services habilités à donner des renseignements relatifs aux délais et voies de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l’Île-Gloriette, 44000 Nantes. Tél. 02 40 99 46 00.
14. Informations diverses : offre en français et en euro.
Nature du groupement souhaitée (en cas de groupement) : conjoint avec mandataire solidaire.
15. Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2017.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous