Centrale des marchés
Marché de travaux relatif à la réfection de la toiture du Centre Technique Municipal Marché de travaux relatif à la réfection de la toiture du Centre Technique Municipal mel : veronique.roque@lacroixvalmer.fr cp : 83420 designation : Commune de La Croix Valmer adresse : 10...
Commune de La Croix Valmer 83420La Croix-Valmer veronique.roque@lacroixvalmer.fr 04 94 79 51 28
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux relatif à la réfection de la toiture du Centre Technique Municipal

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5349488

Date de clôture estimée : 29/05/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/04/20)
20-57888
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 83
Annonce No 20-57888
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de La Croix Valmer.
 Correspondant :  Véronique ROQUE, 102 Rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer, tél. : (+33) 4-94-55-13-13, télécopieur : (+33) 4-94-79-51-28, courriel : veronique.roque@lacroixvalmer.fr adresse internet : http://www.lacroixvalmer-mairie.com/mairie/Offredappel_MarchesPublics.html.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la réfection de la toiture du Centre Technique Municipal.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45260000
45261215.
Lieu d'exécution : gourbenet, 83420 La Croix Valmer.
Code NUTS : -FRL05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de réfection de la toiture du Centre Technique Municipal
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est décomposé en 3 lots :
- lot no1 : travaux de désamiantage en milieu occupé
- lot no2 : travaux de mise en place d'une nouvelle couverture
- lot no3 : fourniture et travaux d'installation de panneaux photovoltaïques.
Estimation de la valeur (H.T.) : 90 000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 101 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : cf. Règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. Règlement de la consultation.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : cf. Règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : cf. Règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : cf. Règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. Règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat (kbis, délégation de signature...).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 mai 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : le droit français n'imposant pas le caractère public de la séance d'ouverture des plis, les modalités d'ouverture des offres sont fournies à titre purement indicatif.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2020.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - travaux de désamiantage en milieu occupé.
Travaux de désamiantage en milieu occupé
Durée :  45 jours à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai d'exécution du présent lot est de 2,5 mois environ, comprenant le dossier administratif, le plan de retrait et travaux, avec intervention d'un laboratoire avant et après travaux.
C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage)

Lot(s) 2. - travaux de mise en place d'une nouvelle couverture.
Travaux de mise en place d'une nouvelle couverture
Durée :  28 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45260000.
Mots descripteurs : Couverture

Lot(s) 3. - fourniture et travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture.
Fourniture et travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
Durée :  28 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous