Avis de marché - Avis n° 25-55681 du 19/05/2025
Département(s) de publication : 13, 83, 84
Annonce n° 25-55681
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Métropole Aix Marseille Provence
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20005480700017
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13, 83, 84
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 75250101
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la Commande Publique - Service des Marchés
Adresse mail du contact : Commandepublique-entreprises@ampmetropole.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : -Une lettre de candidature (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe) comprenant l'identification du candidat, l'objet du marché Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que la répartition des prestations. -Une déclaration sur l'honneur (sur papier libre, DUME ou DC1 transmis en annexe), pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 12/06/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Prix 60% Valeur Technique 30% Valeur environnementale 10%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Mise en conformité de la station d'avitaillement de la Ciotat
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223720
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Mise en conformité de la station d'avitaillement de la Ciotat Lot 1 Génie civil / VRD / Terrassement / Démolition Lot 2 Tuyauterie / Equipement pétrolier / Electricité / Incendie
Lieu principal d'exécution du marché : La Ciotat
Durée du marché (en mois) : 7
Valeur estimée (H.T.) : 642062 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visite sur site obligatoire sur rendez-vous (contact voir RC) à l'adresse : Station-service Port Neuf de La Ciotat Bassin BEROUARD SUD MARINE 13600 LA CIOTAT. Elle sera organisée jusqu'à 7 jours avant la DLRO et selon un planning défini. Un seul candidat par visite.
Autres informations complémentaires : Les offres sont examinées en fonction des critères pondérés suivants : - Prix : 60 % - Valeur technique : 30 % Sous-critère A : Pertinence des moyens humains mis à disposition, organisation de l'équipe par rapport au chantier à mener et pertinence de la méthodologie d'exécution notamment au regard du planning détaillé pour la réalisation des travaux : 50 % Sous-critère B : Adéquation des moyens matériels prévus pour la réalisation des travaux : 50 % - Valeur environnementale : Qualité et pertinence des propositions en matière environnementale spécifiques aux chantiers du marché à proximité immédiate ou directement dans le milieu marin. : 10% Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera à la réception des travaux sans réserve ou, à défaut, lors de la levée de la dernière réserve. Le marché est soumis à la garantie de parfait achèvement d'un délai de 12 mois. Le marché n'est pas reconductible. Délai d'exécution : 26 semaines Dossier de consultation disponible via https://marchespublics.ampmetropole.fr. Le candidat doit fournir une adresse mail valide et consultée régulièrement. Pour tous renseignements complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Règlement de la Consultation. Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 9.1 du Règlement de la consultation. Informations sur les recours : le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/05/2025
