Centrale des marchés
Aménagement de la voirie d'accès à la zone multi-commerces et aménagement d'un giratoire sur la RD 978 La Chapelle-Palluau Aménagement de la voirie d'accès à la zone multi-commerces et aménagement d'un giratoire sur la RD 978 Procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics 1. Nom et...
Commune de La Chapelle-Palluau 85670La Chapelle-Palluau mairie-lachapelle-palluau@wanadoo.fr 02 51 98 53 69
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement de la voirie d'accès à la zone multi-commerces et aménagement d'un giratoire sur la RD 978

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1700101

Date de clôture estimée : 19/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (01/10/15)
7126751201
La Chapelle-Palluau
Aménagement de la voirie d'accès à la zone multi-commerces et aménagement d'un giratoire sur la RD 978
Procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de La Chapelle-Palluau, M. le Maire, mairie, 1, rue de l’École, 85670 La Chapelle-Palluau.
Tél. 02 51 98 51 08, télécopieur 02.51.98.53.69.
Adresse de courrier électronique (courriel) : mairie-lachapelle-palluau@wanadoo.fr
Objet du marché : aménagement de la voirie d’accès à la zone multi-commerces et aménagement d’un giratoire sur la RD 978.
Lot 1 : voirie.
Lot 2 : signalisation horizontale et verticale.
2. Nomenclature :
Nomenclature - Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) :
45232411-5 : canalisations d’eaux usées.
45223300-9 : parking.
45233128-2 : carrefour giratoire.
45233140-2 : travaux routiers.
45233294-6 : installation de signalisation routière.
45233221-4 : travaux de marquage routier.
Type de procédure : procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics.
3. Allotissement : le marché est attribué à lots séparés.
Lot 1 : voirie.
Tranche ferme :
- déblais 3 900 m3,
- matériaux de carrière GNT 4 900 t,
- enduit monocouche 800 m2,
- canalisations eaux usées 350 ml.
Tranche conditionnelle :
- enrobés bitumineux (GB et BBSG) 2 100 t,
- enduit bicouche calcaire (100 kg/m2) 3 850 m2.
Lot 2 : signalisation verticale-horizontale :
- fourniture et pose de panneau de police 25 unités,
- marquage de lignes 760 ml,
- marquages spéciaux (enduits et résines) 70 m2.
4. Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.
5. Options : une option est prévue sur les revêtements de trottoir.
6. Durée du marché ou délai d’exécution :
Délai d’exécution du lot 1, tranche ferme : 4 mois.
Délai d’exécution du lot 1, tranche conditionnelle : 1 mois.
Délai d’exécution du lot 2 : 1 mois.
7. Conditions relatives au marché : avance autorisée qu’après constitution d’une garantie à première demande.
Modalités essentielles de paiement : paiement à 30 jours par mandat administratif. Le présent marché pourra être mandaté par acomptes successifs en fonction de l’état d’avancement des travaux.
8. Justifications à produire par le candidat : la liste des pièces à fournir est
définie au règlement de la consultation.
9. Critères d’attribution :
- 60 % : prix, jugé sur le bordereau des prix, le détail estimatif et sur le montant
indiqué par le candidat à l’acte d’engagement,
- 40 % : valeur technique, jugée au regard des 4 sous-critères suivants définis dans un mémoire technique ou un document équivalent et pondérés comme suit :
1) moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du chantier :
maximum de 8 points sur 20,
2) organisation du chantier et planning d’intervention : maximum de 6 points sur 20,
3) qualité et provenance des matériaux maximum de 3 points sur 20,
4) démarches environnementales : maximum de 3 points sur 20.
10. Délai :
Date et heure limite de réception des offres : 19 octobre 2015 à 12 h 00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
11. Modalités d’obtention du dossier : conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr
12. Modalités de remise des offres : le marché n’est pas soumis à l’AMP.
L’offre sera rédigée en français et libellée en euros.
Par voie papier : les plis devront être remis contre récépissé ou envoyés par La Poste en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : commune de La Chapelle-Palluau, M. le Maire, mairie, 1, rue de l'École, 85670 La Chapelle-Palluau.
Par voie électronique : conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr
13. Autres renseignements : pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser par écrit à :
1) Renseignements administratifs : commune de La Chapelle-Palluau, M. le Maire, mairie, 1, rue de l’École, 85670 La Chapelle-Palluau, tél. 02 51 98 51 08.
Télécopieur 02.51.98.53.69.
Adresse de courrier électronique (courriel) : mairie-lachapelle-palluau@wanadoo.fr
2) Renseignements techniques : correspondant : M. René-Paul Boudeau, Agence de services aux collectivités locales de Vendée, 33, rue de l'Atlantique, CS 80206, 85005 La Roche-sur-Yon cedex, portable 06 80 02 03 10.
Tél. 02 72 78 10 64.
Adresse de courrier électronique (courriel) : rp.boudeau@spl-services-vendee.fr
14. Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex 01, téléphone 02 40 99 46 00.
Télécopieur 02.40.99.46.58.
15. Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 28 septembre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00