Centrale des marchés
Travaux préparatoires de la parcelle Shell et du lycée Brossolette sur la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.E.R.L Correspondant : M. Eric Brassart, Directeur Général de la SERL, 4 blvd Eugène Deruelle CS 13312, 69427 Lyon c...
SERL 69427LYON
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux préparatoires de la parcelle Shell et du lycée Brossolette sur la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1700226

Date de clôture estimée : 12/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (30/09/15)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.E.R.L
Correspondant : M. Eric Brassart, Directeur Général de la SERL, 4 blvd Eugène Deruelle CS 13312, 69427 Lyon cedex 03, tél. : 04 72 61 50 00, télécopieur : 04 72 61 50 09, adresse internet du profil acheteur : https://serl.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Aménagement urbain


Objet du marché : Travaux préparatoires de la parcelle SHELL et du Lycée Brossolette sur la ZAC Gratte Ciel Centre Ville à Villeurbanne


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC Gratte Ciel Centre Ville, 69100 Villeurbanne
Code NUTS : FR716
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
L'opération de travaux a pour objet la réalisation de travaux préparatoires consistant en :
- la création de pistes d'athlétismes dans la cour du Lycée,
- la création, sur la parcelle Shell, d'un nouvel accès au parking existant du bâtiment de logements du Lycée, des terrassements et nivellement de la future maison du projet et la création d'une zone de stationnement complémentaire à destination du Lycée,
- le maintien d'une voirie d'accès pompiers
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La description des prestations est définie dans le CCTP et le BPU
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 19 octobre 2015
Cautionnement et garanties exigés : Il est prévu une retenue de garantie
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement SERL dans le cadre de l'opération ZAC Gratte Ciel Centre Ville.
Paiement par virement bancaire à 45 jours. Acomptes, avance et Intérêts moratoires prévus au CCAP.
Prix unitaires. Prix ferme actualisable.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Conjoint avec mandataire solidaire.
Impossibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières
Situation juridique - références requises : Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants.
- Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 n°2005-649
- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des trois dernières années.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Capacités professionnelles
- Une liste de références de travaux similaires à l'objet du marché en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, triées par dates décroissantes et indiquant notamment le montant, la nature des travaux, la date et le maître d'ouvrage.
- Qualifications ou références équivalentes
Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la qualification professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Capacités techniques
Déclaration indiquant le matériel et les moyens humains dont dispose l'entreprise pour l'exécution des travaux.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : FNTP 341, 3421 ou équivalent
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (60 %)
Valeur techniques (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 12 octobre 2015 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 03302 Tx prépa MDP
Renseignements complémentaires : Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant, il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché (par un engagement écrit du sous traitant).
En cas de groupement d'entreprises, la lettre de candidature (ou l'imprimé DC1) sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité. Les autres justifications seront fournies par chaque co-traitant afin d'apprécier les capacités globales du groupement.
Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques
ANNA SARNER - NICOLAS BAUME
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON
4 Boulevard Eugène Deruelle - CS 13312 - 69427 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 72 61 50 51
E-mail : [email protected] ou [email protected]
Renseignement administratifs
Secrétariat MCP
SOCIETE D'EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON
4 Boulevard Eugène Deruelle - CS 13312 - 69427 Lyon Cedex 03
Télécopie : 04 72 84 24 68
E-mail : [email protected]
Conditions d'obtention du dce : Les documents de la consultation sont librement accessibles et téléchargeables sur le site internet de la SERL : http://serl.achatpublic.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Celles précisées dans le Règlement de la Consultation.
Le maitre d'ouvrage préconise une remise sous forme papier.
Il est prévu l'application de sous-critères pondérés pour juger la valeur technique des offres.
Démarrage prévu des marchés: octobre 2015.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2015
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://serl.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_WtiVg7W6uS
Détails d'introduction des recours : La présente consultation peut faire l'objet devant le tribunal compétent d'un référé pré contractuel, d'un référé contractuel dans les conditions définies décret no 2009-1456 du 27 novembre 2009, ou d'un recours sur le fond.
L'avis d'attribution vaut avis de publicité du contrat.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00