Centrale des marchés
choix d'un maître d'oeuvre pour l'aménagement d'un internat dans le bâtiment rue de Créqui, pour le lycée du parc à Lyon (69) 69 choix d'un maître d'oeuvre pour l'aménagement d'un internat dans le bâtiment rue de Créqui, pour le lycée du Parc, à Lyon ville : Lyon Cedex 02. lieu : région Rhone Alpes Direction immobili...
Région Rhône-Alpes 69269LYON
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Choix d'un maître d'oeuvre pour l'aménagement d'un internat dans le bâtiment rue de Créqui, pour le lycée du parc à Lyon (69)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1344711

Date de clôture estimée : 02/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/12/14)
14-192296

Services


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Région Rhône-Alpes, région Rhone Alpes Direction immobilier des lycées 1, esplanade François MITTERRAND Cs20033, à l'attention de M. le président, F-69269 Lyon Cedex 02.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.rhonealpes.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Région Rhone Alpes, 1, esplanade François MITTERRAND Cs20033, F-69269 Lyon

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Région Rhone Alpes, 1, esplanade François MITTERRAND Cs20033, F-69269 Lyon

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, 1, esplanade François MITTERRAND Cs20033, F-69269 Lyon
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
choix d'un maître d'oeuvre pour l'aménagement d'un internat dans le bâtiment rue de Créqui, pour le lycée du parc à Lyon (69).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Services :
Catégorie de services n° 12 Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques.

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services53-55 rue de Créqui, 69006 Lyon.
Code NUTS : FR716.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
la présente consultation a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour l'aménagement d'un internat, dans le bâtiment sis 53-55, rue de Créqui, pour le lycée du Parc à Lyon (69).
La première phase de la procédure concerne le choix de trois candidats admis à négocier dans le cadre de la mise en compétition lancée en procédure négociée sur références et après avis du jury sur examen des compétences, références et moyens des candidats.
l'opération consiste à restructurer 3500 mètres carrés environ de SHON pour l'aménager en internat de 110 lits.
Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est : 4 500 000 EUR (H.T.) valeur octobre 2014.
Conformément à la loi du 12 juillet 1985, les missions confiées au maître d'oeuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes :
-Les études d'avant-projets ;
-Les études de projet ;
-L'Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
-Les études d'exécution (Exe1 + exe 2) : la mission EXE complète (Exe1 + Exe2) se substituera à l'élément de mission VISA et sera rémunérée au taux de 20 % maximum du montant du forfait correspondant à la mission de base (y compris Visa).
-La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
-L'Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'oeuvre :
-Le diagnostic
-La mission de suivi et d'optimisation du bâtiment et des installations techniques pendant deux années après la GPA.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71000000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : la présente consultation ne comporte pas d'options au sens français du terme mais elle est susceptible de donner lieu à des options au sens de la directive européenne. Le pouvoir adjudicateur se réserve notamment la possibilité de passer des avenants et des marchés complémentaires.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le financement de l'opération est assuré par la Région Rhône-Alpes sur ses fonds propres.
Le règlement global des sommes dues au titre du contrat se fera par virement bancaire dans un délai maximum de 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit avec un candidat unique soit avec des candidats groupés.
En cas de groupement, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage mandaté imposera lors de la signature du marché une forme de groupement de type conjoint avec solidarité du mandataire.
Le mandataire du groupement sera l'architecte.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Un Dc1 ou une lettre de candidature, signé(e) en original par l'ensemble des membres du groupement - vous trouverez ce document en pièce jointe au sein du dossier de consultation ou équivalent).
2. Une copie du document attestant que les architectes ont la capacité d'exercer en France.
En outre, chaque membre de l'équipe devra remettre les documents suivants :
3. Une attestation sur l'honneur selon laquelle le candidat ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
4. Une attestation sur l'honneur datée et signée en original (modèle situé au sein du Dc1 joint au présent dossier de consultation ou équivalent) ;
5.un document relatif aux pouvoirs (délégation expresse) de la personne habilitée à engager sa société, si cette personne n'est pas le mandataire social désigné par la loi.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : a- les niveaux minimaux de capacités financières exigés pour chaque compétence et à renseigner sur la fiche synthétique de candidature d'équipe de maîtrise d'oeuvre sont les suivants :
Etudes architecturales, 300 000 EUR ht
Pour les autres compétences: pas de chiffre d'affaire minimum.
A ce titre, les candidats doivent fournir le chiffre d'affaires des trois dernières années pour chaque membre de l'équipe.
Le chiffre d'affaires minimum fixé pour les études architecturales doit être atteint sur l'une des 3 dernières années.
Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations sur les trois dernières années ne seront pas évincées sur ce simple fait.
S'il manque le chiffre d'affaires sur la dernière année, le candidat devra en expliquer les raisons et fournir les trois derniers chiffres d'affaires dont il dispose.
En cas d'incapacité à fournir un ou deux chiffres d'affaires sur les trois dernières années, le candidat devra en expliquer les raisons et fournir tous les justificatifs.
En cas d'incapacité à fournir trois chiffres d'affaires le candidat devra produire une déclaration appropriée de banque.
b- chaque membre du groupement doit apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées sur la base des éléments détaillés dans la fiche synthétique de candidature.
Les candidats produiront des références en Etablissement Recevant du Public ou une preuve attestant des capacités techniques et professionnelles : à renseigner sur la fiche synthétique de candidature d'équipe de maîtrise d'oeuvre.
Les candidats doivent indiquer :
- pour la compétence architecte au maximum 5 références en cours de réalisation (c'est-à-dire dont le marché est notifié) ou livrées depuis moins de 5 ans de restructuration d'erp de plus de 3000 mètres carrés de SHON ;
- pour chacune des autres compétences au maximum 5 références en cours de réalisation (c'est-à-dire dont le marché est notifié) ou livrées depuis moins de 5 ans de restructuration d'erp de plus de 3000 mètres carrés de SHON et/ou des références en cours de réalisation ou livrées depuis moins de 5 ans de construction d'erp de plus de 3000 mètres carrés de SHON
Seules les références mentionnées dans la fiche synthétique seront prises en compte.
A défaut de références pour l'une ou la totalité des compétences demandées, le candidat devra prouver ses capacités techniques et professionnelles.
A ce titre, le candidat pourra remettre les diplômes et titres professionnels des personnes affectées au secteur de l'activité concernée comme précisé dans le règlement de consultation, section 3.2.2.2 .
Des photos numériques remises par l'architecte : des photos numériques en format .jpg, .pdf, ou .ppt représentant maximum trois opérations, selon le cadre joint au dossier de consultation. L'attention des candidats est attirée sur le fait que ce cadre sera projeté tel quel au jury de maîtrise d'oeuvre, sans aucune modification (à l'exception de l'indication du numéro d'ordre d'arrivée du pli contenant la candidature). cf. règlement de consultation.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
négociée.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

Nombre d'opérateurs envisagé : 3.
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
14S0463.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
2 février 2015, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
1. Forme et durée du marché:
Le marché est un marché ordinaire à prix révisable, global et forfaitaire.
Le marché débute à compter de sa date de notification.
Etudes : 18 mois (y compris mission complémentaire de diagnostic)
Travaux : 18 mois
GPA (garantie de parfait achèvement) : 1 an éventuellement prolongée.
Mission complémentaire d'optimisation du bâtiment et des installations techniques : 2 ans après la fin de la GPA.
Le marché de maîtrise d'oeuvre prendra fin au terme de la mission complémentaire suivi et optimisation du bâtiment et des installations techniques pendant deux années après la GPA.
2. Compétences recherchées:
Compétences principales:
Architecte
Etudes techniques en structure
Etudes techniques en fluides avec compétence en maintenance et exploitation des équipements techniques
Etudes économiques de projet
Etudes techniques pour le respect des préconisations relatives à la recherche de qualité environnementale
Les compétences principales sont examinées en phase de candidature.
Compétences complémentaires:
Etudes techniques en infrastructures de communication (voix données images)
Etudes techniques acoustiques
Etudes de retrait en amiante
Les compétences complémentaires seront examinées en phase de négociation.
3. Jugement des candidatures:
Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur vérifie :
1-la présence de l'ensemble des compétences principales à présenter au stade de la candidature (cf. Tableau de l'article 1.4) - attention, il n'y aura pas de demande de complément sur ce point ;
2-la présence des photos : en cas d'absence de photos numériques ou de photos non admises (maquettes, ...), ou encore de photos en format illisible sur le support numérique remis par les candidats, la photo concernée ne sera pas examinée par le jury. Si l'ensemble des photos du candidat n'est pas admis pour les raisons ci-dessus, leur candidature sera rejetée pour non-conformité, sans possibilité de complément sur ces points.
Ces deux premiers éléments ne faisant pas l'objet de complément, s'ils étaient manquants, la candidature dans sa totalité sera déclarée non conforme et ne fera donc pas l'objet d'une demande de complément sur les autres points.
3-la présence de l'ensemble des pièces du dossier " administratif " : après demande éventuelle de complément de la part du maître d'ouvrage ;
4-la présence des éléments du dossier " capacités " : après demande éventuelle de complément de la part du maître d'ouvrage.
Dans un second temps, le pouvoir adjudicateur vérifie les capacités de l'équipe au regard des éléments demandés à l'article 3.2 du présent règlement de la consultation. Le jury se prononcera sur l'admissibilité des candidatures.
Dans un troisième et dernier temps, le jury examinera les candidatures admissibles au regard du critère suivant :
Qualité architecturale des références présentées sur la base des photos : il sera tenu compte de l'esthétisme des photos et de l'insertion dans le site des références présentées.
Les négociations se feront sous la forme de une ou de plusieurs rencontres physiques, ou par le biais d'échanges téléphoniques (confirmés par écrit), ou par fax, ou par mail avec les candidats admis à négocier.
4. Renseignements complémentaires:
Les candidats peuvent demander des renseignements complémentaires via la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : http://marchespublics.rhonealpes.fr/.
Pour prendre en compte les délais internes de réponse et de diffusion, toute demande de renseignements complémentaires devra parvenir aux services de la Région avant le vendredi 23 janvier 2015, 18h dernier délai.
Les renseignements seront communiqués au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures, soit jusqu'au lundi 26 janvier 2015, 20h.
Les candidats ayant retiré le dossier de candidature sur la plateforme de dématérialisation recevront une réponse par courriel.
Les renseignements relatifs à la transmission des candidatures par voie électronique peuvent être obtenus auprès du 08 20 20 77 43 ou 04.26 73 59 06
Vu la quantité importante d'informations à saisir, nous invitons le candidat à lire la totalité du dossier de consultation disponible sur la plateforme https://marchespublics.rhonealpes.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23 décembre 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, F-69003 Lyon
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du Tribunal administratif, 184 rue Duguesclin, F-69003 Lyon
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 23 décembre 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous