Centrale des marchés
Travaux d'installation d'ascenseurs des constructions neuves et maintenance, à Lyon INSTALLATION D'ASCENSEURS DES CONSTRUCTIONS NEUVES ET MAINTENANCE ville : LYON Cedex 03 tel : 04-78-95-52-00 fax : 04-78-95-51-83 designation : OPAC du Rhône adresse : Opac du Rhône 194,...
OPAC du Rhône 69433LYON 04 78 95 51 83
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'installation d'ascenseurs des constructions neuves et maintenance, à Lyon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491370

Date de clôture estimée : 28/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-67621
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 69 Annonce No 15-67621 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC du Rhône. Correspondant :  le directeur général, opac du Rhône 194, rue Duguesclin Code d'identification nationale 77985929700029 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-78-95-52-00, télécopieur : 04-78-95-51-83 adresse internet : http://www.opacdurhone.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.opacdurhone.fr . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs. Objet du marché : installation d'ascenseurs des constructions neuves et maintenance . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45313100 Objets supplémentaires : 50750000. Lieu d'exécution : diverses communes de la métropole de Lyon. Code NUTS : |FR716|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : marché à bons de commande, commun à toutes les opérations de constructions neuves de l'opac du Rhône, sans montant minimum, avec un montant maximum de 4 000 000 euro(s) HT, ayant pour objet des travaux d'installation des ascenseurs Nombre de reconductions éventuelles : 3. Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : durée de la période de reconduction : 12 Mois. - durée maximale de l'affaire : 48 Mois. Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie au taux de 5% éventuellement remplacée par une garantie à 1ère demande. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement bancaire. Délai de paiement : 30 jours à réception de la facture. Pas d'avance prévue. Financement : fonds propres. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront appréciées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières présentées par les candidats. Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires annuel minimum requis : 2 000 000 euro(s) Référence professionnelle et capacité technique - références requises : qualification : sur références ; effectif annuel minimum requis : 10 personnes. Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : === Candidature ===; - Autres renseignements demandés : a - document commun à l'ensemble des membres du groupement le cas échéant :- une " lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" imprimé cerfa dc 1* (ou engagement équivalent). Le formulaire sera dument complété, daté et signé par chaque membre du groupement le cas échéant; - Autres renseignements demandés : b - document à produire par chaque membre du groupement le cas échéant :- une "déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" imprimé CERFA Dc2(*) (ou engagement équivalent) dûment complétée. Le candidat devra compléter l'ensemble des rubriques, à l'exception de la rubrique F.(*) Ces documents sont joints au règlement de la consultation; - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ou équivalent; - Autres renseignements demandés : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat; - Autres renseignements demandés : certificat de qualification(s) professionnelle(s) ou certificat d'identité professionnelle ou garanties équivalentes, ou liste de travaux exécutés au cours de 5 dernières années en indiquant notamment la nature, le montant, la date et le nom du maître d'ouvrage.Les candidats doivent posséder les effectifs et qualifications minimales précisés pour chacun des lots, ou des références d'importance comparable à l'objet du marché. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix au regard du dqe : 70 %; - valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 30 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 28 mai 2015, à 16 h 30. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15S0016. Renseignements complémentaires : autres renseignements complémentaires : Procédure librement définie de l'opac du rhone passée en application de l'article 10 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005. les candidats transmettent leur proposition comprenant les documents relatifs à leurs candidature et offre dans une seule enveloppe cachetée. Type de pouvoir adjudicateur : organisme de droit public. La transmission des candidatures et offres par voie électronique est autorisée selon les modalités précisées au règlement de consultation. Documents non payants, frais de port à la charge des entreprises. Durée d'exécution du marché : 12 mois, reconductible 3 fois par période de 12 mois. Le marché est soumis à une charte environnementale, une charte chantier propre et une charte d'intervention. En cas de groupement les justificatifs visés aux rubriques capacité économique et financière et référence professionnelle et capacité technique seront fournis par les membres afin de permettre l'appréciationglobale des capacités du groupement. Il n'est pas exigé que chaque co-traitant ait la totalité des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour l'exécution du marché. Ce marché s'inscrit-il dans un projet / programme financé par les fonds communautaires : non. Conditions de remise des offres ou des candidatures : dépôt contre récépissé ou envoi par courrier recommandé avec avis de réception ou envoi électronique. Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Opac du Rhône. Correspondant : Fatima BEDIAF,  opac du Rhône Direction des marchés 194, rue Duguesclin,  69433 Lyon Cedex 03,  adresse internet : http://www.opacdurhone.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Opac du Rhône. Correspondant : Maxime YOUNSI,  opac du rhone 194 rue Duguesclin,  69433 Lyon Cedex 3, , tél. : 04-78-95-53-60, , courriel : myounsi@opacdurhone.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Opac du Rhône. opac du Rhône Direction des marchés 194, rue Duguesclin,  69433 Lyon Cedex 03, , tél. : 04-78-95-52-00,  adresse internet : http://www.opacdurhone.fr . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Opac du Rhône. opac du Rhône 194, rue Duguesclin,  69433 Lyon Cedex 03, , tél. : 04-78-95-52-00, , télécopieur : 04-78-95-51-83,  adresse internet : http://www.opacdurhone.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin 69003 Lyon tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ . Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'etat no291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et no 358994 du 04/04/2014 département du Tarn et Garonne
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00