1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMMUNE DE LORIENT
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.
Description: Travaux de modernisation du parc sportif urbain du Moustoir (Phase 0 de l'opération) à Lorient.
Identifiant de la procédure: 30dc367f-62cd-4f32-9f62-1c4a3167fb56
Identifiant interne: 24267-24272
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45422100 Ouvrages en bois
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux comprend la période de préparation des travaux, le délai d'exécution des travaux et résulte du calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 10,5 mois dont un mois de préparation de chantier. Critères d'attribution : Valeur technique 55 points - Valeur environnementale 5 points - Prix des prestations 40 points.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: VRD
Description: VRD
Identifiant interne: 24267
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Organisation qui exécute le paiement: COMMUNE DE LORIENT
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Plantations, jeux et aménagement bois
Description: Plantations, jeux et aménagement bois
Identifiant interne: 24268
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Serrurerie
Description: Serrurerie
Identifiant interne: 24269
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Aménagements sportifs
Description: Aménagements sportifs
Identifiant interne: 24270
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Statepark
Description: Statepark
Identifiant interne: 24271
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Pumptrack
Description: Pumptrack
Identifiant interne: 24272
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Se reporter au règlement de la consultation pour prendre connaissance de l'ensemble des critères
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Voir cahier des charges
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Informations relatives aux délais de recours: tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 893 262,70 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Offre:
Identifiant de l’offre: EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 317 409,54 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: EIFFAGE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ATLANTIC PAYSAGES
Offre:
Identifiant de l’offre: ATLANTIC PAYSAGES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 581 708,68 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: ATLANTIC PAYSAGES
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GOLFE BOIS CREATION
Offre:
Identifiant de l’offre: GOLFE BOIS CREATION
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 324 944,48 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: GOLFE BOIS CREATION
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SPORTINGSOLS
Offre:
Identifiant de l’offre: SPORTINGSOLS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 271 396,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SPORTINGSOLS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CITY PLAYGROUNDS
Offre:
Identifiant de l’offre: CITY PLAYGROUNDS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 338 849,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CITY PLAYGROUNDS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: P-TRACKS
Offre:
Identifiant de l’offre: P-TRAKS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 58 955,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: P-TRACKS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/03/2025
Date de conclusion du marché: 16/04/2025
Organisation qui signe le marché: COMMUNE DE LORIENT
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: COMMUNE DE LORIENT
Numéro d’enregistrement: 21560121200016
Adresse postale: 2 BD GAL LECLERC CS 30010
Ville: LORIENT
Code postal: 56315
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: +33 0297022264
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: SAS EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE OUEST
Numéro d’enregistrement: 43360419600314
Adresse postale: 5 RUE COMTE BERNADOTTE
Ville: LORIENT
Code postal: 56100
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: +33 0297251192
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ATLANTIC PAYSAGES
Numéro d’enregistrement: 37833478300032
Adresse postale: CHEMIN DE KERBOIS
Ville: AURAY CEDEX
Code postal: 56401
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: +33 0297242107
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: GOLFE BOIS CREATION
Numéro d’enregistrement: 59896049300012
Adresse postale: 8 IMPASSE JEAN HAROCHE - ZA DE MANE CRAPING
Ville: LANDEVANT
Code postal: 56690
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SPORTINGSOLS
Numéro d’enregistrement: 33470878100029
Adresse postale: 9 RUE DU STADE
Ville: SAINT FULGENT
Code postal: 85250
Subdivision pays (NUTS): Vendée (FRG05)
Pays: France
Téléphone: +33 0251438216
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: CITY PLAYGROUNDS
Numéro d’enregistrement: 40103835582
Ville: RIGA
Code postal: LV-1005 RIGA
Subdivision pays (NUTS): Barletta-Andria-Trani (ITF48)
Pays: Lettonie
Téléphone: +33 0770143347
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: P-TRACKS
Numéro d’enregistrement: 90038389400012
Adresse postale: 42 RUE DE SAINT ROBIN - TREGOMAR
Ville: LAMBALLE ARMOR
Code postal: 22400
Subdivision pays (NUTS): Côtes-d’Armor (FRH01)
Pays: France
Téléphone: +33 0672528293
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0006
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Numéro d’enregistrement: 17350005900014
Adresse postale: 3 CONTOUR DE LA MOTTE
Ville: RENNES CEDEX
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: +33 0223212828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a762bd4c-6acf-4f45-b3ec-327cb177f751 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 06/05/2025 14:56:03 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 292780-2025
Numéro de publication au JO S: 88/2025
Date de publication: 07/05/2025
