Centrale des marchés
Rénovation de la rue de la mare neuve Organisme : LE PERRAY-EN-YVELINES Intitulé : Rénovation de la rue de la mare neuve Procédure : Proc.Adapt.
LE PERRAY-EN-YVELINES
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation de la rue de la mare neuve

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 855874

Date de clôture estimée : 19/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (18/10/13)

Organisme : LE PERRAY-EN-YVELINES

Intitulé : Rénovation de la rue de la mare neuve

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 19/11/2013 à 16 h 00

Description : Département de publication : 78 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LE PERRAY-EN-YVELINES Correspondant : Madame paulette deschamps, Place de la mairie, 78610 Le perray-en-yvelines, tél : 0130463106, fax : 0130463538, courriel : service.marche_public@leperray.fr , adresse internet : http://ville-le-perray-en-yvelines.fr/ , adresse internet du profil d'acheteur: http://ville-le-perray-en-yvelines.e-marchespublics.com Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Objet du marché : Rénovation de la rue de la mare neuve Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45233200 Lieu d'exécution : Rue de la mare neuve, 78610 Le perray en yvelines L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Concerne principalement la réfection des enrobés Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) : Option 1: réseaux ep Option 2: autres réseaux Des variantes seront-elles prises en compte: oui. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 17/01/2014 jusqu'au 30/03/2014 Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17/01/2014 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur ressources propres. Le titulaire du marché est réglé par mandat administratif. Le virement est effectué par trésorier principal de rambouillet sur le compte bancaire ou postal du titulaire. Le délai maximal de règlement est de 30 jours. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas d'attribution de marché à un groupement, celui-ci devra alors prendre la forme du groupement solidaire. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : • 1-la lettre de candidature du soumissionnaire (modèle dc1) 2-la déclaration du candidat (modèle dc 2) 3-s'il y a lieu, un pouvoir 4-l'exemplaire de l'acte d'engagement 5-un mémoire de candidature 6-un mémoire technique 7-le détail du prix global et forfaitaire (dpgf) 8-l'attestation de visite signée 9-un rib Cette procédure comprendra une phase de négociations. Variante acceptée sous réserve de proposer une offre de base. L'ensemble des travaux devront être achevés au plus tard dans les 10 semaines (y compris préparation de travaux) suivant l'émission de l'ordre de service. Date prévisionnelle de commencement des travaux : semaine 3. Visite obligatoire de chantier :jeudi 7 novembre 2013 à 10h (rdv sur place, à l'entrée de la rue) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Valeur technique (50 %) - Prix de la prestation (45 %) - Délai d'exécution (5 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 19/11/2013 16:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M13.17 Renseignements complémentaires : Visite obligatoire de chantier :jeudi 7 novembre 2013 à 10h (rdv sur place, à l'entrée de la rue) Conditions de remise des offres ou des candidatures : Http://ville-le-perray-en-yvelines.e-marchespublics.com Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/10/2013 Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de versailles, 56 avenue de saint cloud, 78000 Versailles Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Mairie du perray en yvelines - service marchés publics, 1 place de la mairie, 78610 Le perray en yvelines, tél : 0130463106

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00