Centrale des marchés
DOCKS OCEANE - Remplacement du système de sécurité incendie DOCKS OCEANE - Remplacement du système de sécurité incendie url : https://www.lehavre.fr/ ville : LE HAVRE adresse : Mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40 051 mel : secret...
Ville du Havre 76084LE HAVRE secretariatcao@codah.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

DOCKS OCEANE - Remplacement du système de sécurité incendie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5196829

Date de clôture estimée : 03/03/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/02/20)
20-21562
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 76
Annonce No 20-21562
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
 Correspondant :  Ville du Havre, mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40 051 76084 Le Havre, courriel : secretariatcao@codah.fr adresse internet : https://www.lehavre.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : docks oceane - remplacement du système de sécurité incendie.
CPV - Objet principal : 45310000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRD22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

- Procédure de passation : La consultation est passée par procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique.
- forme du marché : La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire, traité à prix forfaitaire.
- pSE (Prestation supplémentaire éventuelle):
il est demandé aux candidats de proposer obligatoirement dans leur offre une prestation supplémentaire éventuelle prévue dans les pièces du marché (CCTP et Dpgf), cette PSE est la suivante :
La prestation supplémentaire éventuelle consiste en la fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques linéaires étiquetés avec AES. Ils seront de marque ESSER type OSID et possèderont deux technologies de détection de fumées : UV et Ir.
Compte tenu du support sur lequel seront implantés les détecteurs, ils posséderont un large angle de visée et une bonne stabilité (tolérance élevée aux vibrations et aux mouvements de structure)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - Durée du marché - délais d'exécution : La durée du marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant.
le délai d'exécution pour cette opération est de 29 jours calendaires maximum. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage.
le délai d'exécution de la PSE est compris dans le délai d'exécution de l'opération.
a titre indicatif, les travaux seront exécutés pendant la période des vacances scolaires d'été 2020.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 29 jours à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : - dC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants;- dC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
- E2c2 ou équivalent ou références équivalentes.
en l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
les références consistent en la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
en l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mars 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20AT-MUTCV-0534-H.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/
Criteres d'attributions : Critères de jugement des offres (cf. article 6 du règlement de la consultation) :
Le jugement sera effectué à partir des critères notés et pondérés suivants :
1.Valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants :
Seules les fiches techniques listées ci-dessous doivent être fournies pour analyse.
il est rappelé aux entreprises que les matériaux présentés par le biais de ces fiches seront obligatoirement ceux mis en œuvre sur le chantier. Les fiches devront être lisibles et présenter les caractéristiques techniques des matériaux, en adéquation avec le cahier des charges.
les marques citées pourront être remplacées par des marques équivalentes.
les articles cités font référence au Cctp.
Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder et/ou plusieurs fiches techniques sont requises, chaque point méthodologique et chaque fiche technique a une valeur équivalente, sauf stipulation contraire.
* Pertinence de la méthodologie proposée (note sur 40)
1) Pertinence du planning type Gantt de réalisation des prestations (correspondant au délai indiqué à l'article D3 de l'acte d'engagement) (10 pts)
2) Qualité des moyens humains affectés à la réalisation des études et à l'exécution du chantier (qualifications et nombre d'intervenants) (5 pts)
3) Pertinence de la description des différentes phases de travaux (20 pts)
4) Délai d'exécution proposé pour les prestations (sur 5 points)
le délai d'exécution pris en compte sera celui indiqué dans l'acte d'engagement (article D3) et sera noté de la façon suivante : 5 points pour le délai le moins élevé et ensuite unclassement relatif (délai le moins élevé/délai proposé) x 5. Le délai proposé ne saurait être supérieur au délai maximum imposé à l'article 3.2 du présent RC sous peine d'irrégularité de l'offre.
* Qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 20)
art. 1.2.2.3 Tableau d'alarme incendie adressable 4 pts
art. 1.2.2.4 Diffuseur visuel 4 pts
art. 1.2.2.5 Déclencheurs manuels adressables 4 pts
art. 1.2.2.6 Détecteurs optiques adressables 4 pts
art. 1.2.2.7 Détecteurs multitechnologies adressables 4 pts
2.prix des prestations noté sur 40
en cas de rejet de la PSE, le montant pris en compte sera celui indiqué dans l'acte d'engagement (article D1) et sera noté de la façon suivante : 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40.
en cas d'acceptation de la PSE, le montant pris en compte sera le cumul des montants indiqués aux articles D1 et D2 de l'acte d'engagement et sera noté de la façon suivante : 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40.
les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus. En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première.
le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- visite des lieux : Une visite des lieux est obligatoire, pour cela deux dates de visite seront organisées cf. article 4-3 du règlement de la consultation.
les candidats devront prendre rendez-vous, 48h avant la date souhaitée, par téléphone, avec Gilbert MOREIRA, au 02.35.19.61.37
une attestation de visite sera signée par chacune des deux parties et remise obligatoirement dans l'offre sous peine d'irrégularité.
- la négociation est prévue cf. article 7 du règlement de la consultation.
- a l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de " la ville du Havre ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert Cedex 1 76000 Rouen, tél. : 02-35-58-35-00, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-35-58-35-03.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous