Centrale des marchés
Parc de Rouelles - La Bouteillerie - Aire de jeux - Réaménagement Parc de Rouelles - La Bouteillerie - Aire de jeux - Réaménagement ville : LE HAVRE adresse : HOTEL DE LA COMMUNAUTE, 19 RUE GEORGES BRAQUE designation : LE HAVRE SEINE METROPOLE url : http...
LE HAVRE SEINE METROPOLE 76085LE HAVRE secretariatcao@lehavremetro.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Parc de Rouelles - La Bouteillerie - Aire de jeux - Réaménagement

Marché public ou privé
Référence du marché : 6145984

Date de clôture estimée : 23/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/06/21)
21-82906
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 76
Annonce No 21-82906
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LE HAVRE SEINE METROPOLE.
 Correspondant :  le havre seine metropole, hotel de la communaute, 19 rue georges braque 76085 Le Havre, courriel : secretariatcao@lehavremetro.fr adresse internet : https://www.lehavreseinemetropole.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mpe76.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : parc de Rouelles - la Bouteillerie - aire de jeux - réaménagement.
CPV - Objet principal : 45112700
Objets supplémentaires : 45112710.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRD22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix unitaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - Le présent marché court de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution maximum proposé par le maître d'œuvre est de 105 jours calendaires éventuellement fractionnables à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux (compris période de préparation de 15 jours calendaires). Ce délai est fractionnable à la seule initiative du maître d'œuvre, afin de tenir compte notamment, des contingences liées aux saisons : conditions météorologiques, périodes de plantations etc?.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 105 jours à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : - dC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants;- dC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
- certificats de qualification professionnelle : Qualification Qualipaysage P110 ou équivalent, établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
en l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser ces travaux.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 juillet 2021, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21AT-MUTCV-0877-I.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mpe76.fr/
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- le pouvoir adjudicateur prévoit la négociation (cf. 8 article du règlement de la consultation)
- un avis d'attribution paraitra sur le site de la Communauté Le Havre Seine Métropole à l'issue de la consultation
- annexes: clauses de dématérialisation
- compte-Tenu du contexte sanitaire actuel, les candidats sont invités à signaler au pouvoir adjudicateur les difficultés prévisibles le temps de l'épidémie.
- le candidat devra obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle portant sur :
Pse1 : parcours d'agilité. Cette PSE est décrite à l'article 2-8 du Cctp.
- visite des lieux et consultation de documents sur site: Le candidat doit prendre obligatoirement connaissance des lieux avant remise de son offre. Cette visite individuelle, non accompagnée, sera à effectuer par le candidat sur le site concerné.
adresse : Parc de Rouelles, Rue de la Bouteillerie,76610 le havre
- critères de jugement des offres :
Le jugement sera effectué à partir des critères notés et pondérés suivants :
1- valeur technique (Coefficient de pondération : 1.5) apprécié à partir du mémoire technique : ce mémoire doit répondre aux questions du cadre type joint en annexe.
la valeur technique est notée sur 10 selon une valeur croissante de mérite. Cette note sera ensuite pondérée.
1 - pertinence des moyens humains affectés au chantier : 2 points
2 - pertinence de l'organisation et méthodologie de conduite du chantier : 6 points
3 - pertinence des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du chantier : 2 points
2- prix des prestations (Coefficient de pondération : 1) : Note sur 10 attribuée au regard du détail quantitatif et estimatif
10 pour le prix le plus bas puis classement relatif : (Prix de l'offre la moins chère / Prix de l'offre)× 10.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert Cedex 1 76000 Rouen, tél. : 02-35-58-35-00, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-35-58-35-03.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous