Centrale des marchés
249 logements "Les Hauts de Cabassou" - travaux de VRD 973 travaux de VRD relatifs à l'opération dénommée ßLes Hauts de Cabassoux située route d'attila Cabassou sur la commune de Rémire-Montjoly ville : Kourou Cedex code_postal : 97388 lieu : 33...
Société Immobilière de Kourou (SIMKO) 97388Kourou Cedex 0594322995
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

249 logements "Les Hauts de Cabassou" - travaux de VRD

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1096561

Date de clôture estimée : 01/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/05/14)
14-77434

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Société Immobilière de Kourou (SIMKO), 33, avenue Jean Jaurès - B.P. 812, à l'attention de M. le directeur général, GF-97388 Kourou Cedex. Tél. : (+33) 05 94 32 10 34. Fax : (+33) 05 94 32 29 95.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://simko973.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SECOTEM, 3, rue Lederson, GF-97354 Rémire Montjoly. Tél. : (+33) 05 94 25 21 00. Fax : (+33) 05 94 25 21 01

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Soit par téléchargement à : http://simko973.e-marchespublics.com, soit sur support papier chez ATP (Atelier technique de projets), Mont Lucas 1 bat g - rDC, GF-97300 Cayenne. Tél. : (+33) 05 94 38 33 28. E-mail : atel.tech.pro@wanadoo.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Sur support papier à Société Immobilière de Kourou (SIMKO), 33, avenue Jean Jaurès - B.P. 812, à l'attention de M. le directeur général, GF-97388 Kourou Cedex. Tél. : (+33) 05 94 32 10 34. Fax : (+33) 05 94 32 29 95
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.société d'economie Mixte
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
249 logements "Les Hauts de Cabassou" - travaux de VRD.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesroute d'attila Cabassou, 97354 Rémire Montjoly.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
réalisation des travaux de VRD relatifs à l'opération dénommée ßLes Hauts de Cabassoux (249 logements) située route d'attila Cabassou sur la commune de Rémire-Montjoly.
L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire sur l'ensemble des lots en application des dispositions de l'article 4 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45113000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en trois (3) lots définis à la rubrique "informations sur les lots" ci-après.
Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots.
Le délai d'exécution des travaux est de douze (12) mois et part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Date prévisionnelle de début des travaux : 3ème trimestre 2014.
La visite du site des travaux est obligatoire. L'entrepreneur ne pourra faire aucun recours quant à une contrainte liée au chantier. La personne référente à contacter est M. DERAIL Sébastien du bureau d'études SECOTEM.
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 12(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Voirie
1) Description succincte :
Réalisation des voiries, trottoirs, murs de soutènement
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45234116.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé : Assainissement EU / EP
1) Description succincte :
Réalisation des réseaux d'assainissement EU et EP
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232410.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3

Intitulé : Réseaux souples
1) Description succincte :
Réalisation des réseaux BT / HT, téléphone, AEP, Eclairage public
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32400000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Dès qu'ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d'appel d'offres seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 2 semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l'article 18 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- financement : subventions, prêt bancaire ;
- paiement : selon les modalités définies à l'article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Prix unitaire, avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, délai global de paiement de
30 jours, virement bancaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les opérateurs économiques sont autorisés à se présenter en candidat unique ou dans le cadre d'un groupement qui sera obligatoirement de forme solidaire après attribution du marché.
 Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le Dc1) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants :
1- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise
2- lettre de candidature : imprimé Dc1 dûment complété, daté et signé
3- déclaration du candidat : imprimé Dc2 dûment complété, daté et signé (imprimés Dc1 et Dc2 disponibles sur le site http://www.simko.fr)
4- dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, le montant et la nature des ouvrages réalisés
5- dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat (organisation interne, moyens humains et matériels)
6- attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2013
7- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
8- attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énoncées à l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005
9- extrait Kbis ou équivalent
10- attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale.
Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés sur décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : au vu, essentiellement, des éléments du dossier technique synthétique.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : au vu, essentiellement, des éléments du dossier de références.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : la sélection des candidatures sera effectuée sur la base des critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières (moyens matériels et humains, qualifications professionnelles, références sur prestations similaires, chiffre d'affaires...) après analyse des dossiers technique et de références.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique (capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés - voir décomposition au vi.3)
Pondération : 50.
2. prix
Pondération : 50.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : oui.

Modalités de paiement : le Dossier de Consultation est disponible : . Sous forme électronique, sur le site http://simko973.e-marchespublics.com après inscription sur cette plate-forme de dématérialisation, . Sur support papier chez ATP (Atelier technique de projets), Mont Lucas 1 bat g - rdc - 97300 CAYENNE, téléphone : 0594 38 33 28 - portable : 0694 26 41 24, contre paiement d'une valeur de cinquante (50) EUR par dossier pour frais de reprographie, par chèque libellé au nom de la S.IM.KO.
Les réservations pourront être réalisées dès parution du présent avis en adressant une demande à ATP au 0594 38 33 28 ou par mail à atel.tech.pro@wanadoo.fr . Tout retrait de dossier devra avoir fait l'objet d'une commande écrite.
Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
1er juillet 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires .

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le Pouvoir Adjudicateur se fonde sur les 2 critères pondérés suivants :
1. Le critère " valeur technique " qui sera jugé sur 100 points et apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat.
Le mémoire technique devra contenir les éléments suivants :
- une liste des principaux chantiers réalisés (maximum 10) pour des opérations d'importances ou de complexité équivalente en détaillant pour chacune d'elles le nom du maitre d'ouvrage, l'importance et la complexité de l'opération, l'année de sa réalisation, le coût des travaux noté sur 10 points ;
- les moyens : présentation des moyens humains et matériels) noté sur 20 points ;
- la méthodologie générale et détaillée spécifique au lot concerné : solutions proposées aux vues des contraintes d'exécution des travaux présentés dans le CCTP noté sur 20 points ;
- la provenance et la qualité des matériaux et leur mise en oeuvre noté sur 15 points ;
- les mesures de sécurité et d'hygiène noté sur 15 points ;
- la politique de gestion des déchets : gestion des déchets de chantier quotidien et traitement noté sur 10 points ;
- le planning noté sur 10 points
2. Le critère " prix " jugé sur 100 points
Autres organes de parution : JAL France Guyane, plateforme de dématérialisation : http://simko973.e-marchespublics.com,
Site internet www.simko.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19 mai 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, 7, avenue du Général de Gaulle, GF-97300 Cayenne. Tél. : (+33) 05 94 29 76 30
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat peut demander au juge de prendre toute mesure tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 mai 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous