Centrale des marchés
Marché de Travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers « MORANE » et « BELLEVUE » sur les communes de JUILLAN et de LOUEY Organisme : JUILLAN mairie, 34bis rue Maréchal Foch 65290 JUILLAN FR Téléphone : 0562320600 Intitulé : Marché de Travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartier...
JUILLAN 65290Juillan
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de Travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers « MORANE » et « BELLEVUE » sur les communes de JUILLAN et de LOUEY

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 850863

Date de clôture estimée : 08/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/10/13)

Organisme : JUILLAN mairie, 34bis rue Maréchal Foch 65290 JUILLAN FR Téléphone : 0562320600

Intitulé : Marché de Travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers « MORANE » et « BELLEVUE » sur les communes de JUILLAN et de LOUEY

Objet : Marché de Travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers « MORANE » et « BELLEVUE » sur les communes de JUILLAN et de LOUEY

Référence : K2067418

Procédure : Procédure adaptée

Type de marché : Travaux

Lieu d'exécution : Hautes-Pyrénées (65)

Date d'ouverture de la salle : 11/10/2013 18:08:54

Date limite de dépôt des plis : 08/11/2013 12:00:00

Lots : Lot 1 : Marché à lot unique

Description : Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché : GROUPEMENT DE COMMANDES : - Commune de JUILLAN (coordonnateur) - Commune de LOUEY - Syndicat Intercommunal d'Assainissement Adour Echez ( S.I.A.A.E ) Adresse du coordonnateur : MAIRIE DE JUILLAN 34 bis rue Maréchal Foch 65290 JUILLAN T : 05.62.32.06.00 - 05.62.32.97.15 commune@juillan.fr Objet du marché : Réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers « MORANE » et « BELLEVUE » sur les territoires des communes de JUILLAN et de LOUEY (Hautes-Pyrénées) Type de Marché : Exécution Travaux Procédure : Adaptée Lieu d'exécution : Département des Hautes-Pyrénées, commune de JUILLAN et commune de LOUEY Description : Les stipulations du présent document concernent les prestations de travaux pour la réhabilitation des réseaux d'eaux usées des quartiers de « MORANE » et « BELLEVUE » situés sur les territoires des commune de JUILLAN et LOUEY. Forme du Marché : marché comportant une tranche de travaux avec 2 phases de réalisation. Marché lot unique. Chaque entité, membre du groupement de commandes, passera avec le candidat retenu un marché de travaux correspondant à ses propres besoins et intérêts. La présentation de variante est autorisée. Le marché comporte une option Délai d'exécution: chantier : 16 mois (8 mois par phase) hors période de préparation Quantité /Etendue : code CPV objet principal : 45232410-9 : travaux d'Assainissement Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de Consultation : - prix des prestations : 50 % - valeur technique de l'offre : 50 % Renseignements administratifs : Mairie de Juillan, 34 bis rue maréchal Foch - 65290 JUILLAN tél : 05.62.32.06.00 Mel : commune@juillan.fr Renseignements techniques : ARTELIA Eau & Environnement, Hélioparc - 2, avenue pierre Angot - 65053 PAU cedex 9 Tél : 05.59.84.58.32 Mel : marie-anne.puchu@arteliagroup.com Offres : Remise des offres le vendredi 08/11/2013 à 12 Heures dernier délai Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : français Unité Monétaire utilisée : l'Euro Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Renseignements complémentaires Le dossier est téléchargeable sur : www.klekoon.com ou sur www.juillan.fr, rubrique « marchés publics - avis d'appel public à la concurrence », ou sur support CD-ROM gratuit sur demande écrite à l'adresse du coordonnateur. Envoi à la publication le 11 octobre 2013 Recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 54364010 PAU Cedex tél : 05.59.84.94.40, fax : 05.59.02.61.98, greffe.ta-pau@juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00