Centrale des marchés
37 aménagement de la rue de Verdun à Joué lès Tours 37 aménagement de la rue de Verdun à Joué lès Tours aménagement de la rue de Verdun. ville : Joue-les-Tours Cedex code_postal : 37301 lieu : place François Mitterrand - B.P. 108
Ville de Joué Les Tours 37301Joué-lès-Tours 0247397049
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

37 aménagement de la rue de Verdun à Joué lès Tours

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 694069

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (14/05/13)
13-84745

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Joué Les Tours.

Correspondant : M. le maire, place François Mitterrand - B.P. 108 37301 Joue-les-Tours Cedex tél. : 02-47-39-70-45 télécopieur : 02-47-39-70-49.

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Annonce n° 33, B.O.A.M.P. 44 A du 2 mars 2013.

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 13mtverdun.

Objet du marché : aménagement de la rue de Verdun.

Type de marché de travaux : exécution.

Code NUTS : øFRø.

Classification C.P.V. :


Objet principal : 90611000
Objets complémentaires : 45112710.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :

Numéro du marché ou du lot : 1 - lot 1 Voirie et réseaux divers.
le délai global de réalisation des travaux est de 4 mois (compris un mois de préparation de chantier) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux
Délai d'exécution du lot n°1 : 3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux

Nom du titulaire/organisme : TPPL, le bois simbert 37130 Cinq Mars-la-Pile.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 448 677,45 EUR.

Date d'attribution du marché : 5 mai 2013.

Numéro du marché ou du lot : 2 - lot 2 Espaces verts.
le délai global de réalisation des travaux est de 4 mois (compris un mois de préparation de chantier) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux
Délai d'exécution du lot n°2 : 1 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux

Nom du titulaire/organisme : GIRAUD, le bois de beigneux 37250 Veigné.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 26 700 EUR.

Date d'attribution du marché : 3 mai 2013.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : oui.

Une enchère électronique a été effectuée : non.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément au Code de Justice Administrative, les différentes voies de recours devant le Tribunal Administratif d'orléans sont :- soit un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de Justice Administrative. - soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et un jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché, ou, à défaut d'un tel avis , dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci, conformément aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du même code.- soit un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00