1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AREA.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A480 - Section Sud Rondeau-Claix - Mise à niveau patrimoniale - Sens 1 et 2 - Secteur Sud
Description: Les travaux concernent la mise à niveau patrimoniale de la section A480 entre Rondeau et Claix en sens 1 et 2 sur le secteur sud. Ils comprennent notamment : - La création de deux refuges à poste d'appel d'urgence et d'un garage technique, - La réfection de la chaussée sur sections courantes, ouvrages et bretelles, - La mise à niveau patrimoniale des ouvrages d'art en section courante (PI uniquement), - La mise en conformité des largeurs de voirie, - La création d'une infrastructure de génie civil de réseaux secs pour les équipements dynamiques, - Le prolongement ou le comblement d'ouvrages hydrauliques existants, - Les travaux de dispositifs de retenue, de signalisation horizontale et verticale, provisoires et définitifs, - Les déplacements de séparateurs modulaires de voies SMV nécessaires aux travaux à réaliser, ainsi que la location de SMV complémentaires.
Identifiant de la procédure: 74f5d0b0-a6fa-4c61-ab7b-b4dee2a6493e
Avis précédent: 726818-2024
Identifiant interne: BPC002080
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Informations complémentaires: Les travaux se situent sur la section de l'A480 comprise entre les PR 11+065 et 12+465 pour le sens 1 et entre les PR 11+065 et 13+200 pour le sens 2. Département de l'Isère (38)
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A480 - Section Sud Rondeau-Claix - Mise à niveau patrimoniale - Sens 1 et 2 - Secteur Sud
Description: Les travaux concernent la mise à niveau patrimoniale de la section A480 entre Rondeau et Claix en sens 1 et 2 sur le secteur sud. Ils comprennent notamment : - La création de deux refuges à poste d'appel d'urgence et d'un garage technique, - La réfection de la chaussée sur sections courantes, ouvrages et bretelles, - La mise à niveau patrimoniale des ouvrages d'art en section courante (PI uniquement), - La mise en conformité des largeurs de voirie, - La création d'une infrastructure de génie civil de réseaux secs pour les équipements dynamiques, - Le prolongement ou le comblement d'ouvrages hydrauliques existants, - Les travaux de dispositifs de retenue, de signalisation horizontale et verticale, provisoires et définitifs, - Les déplacements de séparateurs modulaires de voies SMV nécessaires aux travaux à réaliser, ainsi que la location de SMV complémentaires.
Identifiant interne: BPC002080
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Informations complémentaires: Les travaux se situent sur la section de l'A480 comprise entre les PR 11+065 et 12+465 pour le sens 1 et entre les PR 11+065 et 13+200 pour le sens 2. Département de l'Isère (38)
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 726818-2024
Informations complémentaires: Le délai global d'exécution du marché est de 12 mois. Il comprend : - Un délai d'exécution relatif à la période de préparation de 2 mois. - Un délai d'exécution relatif à la période des travaux de 10 mois.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AREA.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: AREA.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui signe le marché: AREA.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 8 028 684,41 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Groupement EUROVIA - CONVERSO - FREYSSINET
Chef de file du soumissionnaire: EUROVIA ALPES
Nom officiel: CONVERSO TRAVAUX PUBLICS, FREYSSINET CENTRE EST
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE Groupement EUROVIA - CONVERSO - FREYSSINET
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 8 028 684,41 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25W08
Titre: A480 - Section Sud Rondeau-Claix - Mise à niveau patrimoniale - Sens 1 et 2 - Secteur Sud
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 20/03/2025
Date de conclusion du marché: 14/04/2025
Organisation qui signe le marché: AREA.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: AREA.
Numéro d’enregistrement: 70202787100467
Département: Rhône
Adresse postale: 22D avenue Lionel TERRAY
Ville: Jonage
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: DGA-IC - Service Opérationnel Marchés
Téléphone: +33 472601115
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement: 17690111400403
Département: Rhône
Adresse postale: 67 rue Servient
Ville: Lyon cedex 03
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: +33 472607012
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: EUROVIA ALPES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 43388867400150
Département: Isère
Adresse postale: Espace Comboire - 4 rue du Drac - BP 308
Ville: ECHIROLLES
Code postal: 38434
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: 0476750209
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CONVERSO TRAVAUX PUBLICS
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 39335394100015
Département: Isère
Adresse postale: 13, avenue du Général de Gaulle
Ville: VIF
Code postal: 38450
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: 0476755211
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: FREYSSINET CENTRE EST
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 33405736100423
Département: Rhône
Adresse postale: 16, rue Jules Verne
Ville: CHAPONOST
Code postal: 69630
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478514622
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: a075f62d-3d8a-4f40-ab4d-16ee099c2045 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 29/04/2025 17:31:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 284135-2025
Numéro de publication au JO S: 85/2025
Date de publication: 02/05/2025
