1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AREA.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A43 - Tunnel de Dullin - Sécurisation et rénovation - Travaux généraux équipements électromécaniques
Description: Cette consultation concerne notamment les travaux de rénovation des installations de distribution électrique haute tension, basse tension et de ventilation du tunnel de Dullin. A titre indicatif, les travaux comprendront : le renouvellement complet de l'installation électrique avec la création de nouveaux locaux HTA, le remplacement des TGBT, le remplacement de l'ensemble du câblage, les interfaces avec le système de contrôle et commande, la dépose de l'ancienne installation et le remplacement complet de l'installation de ventilation avec le câblage et les interfaces avec le système de contrôle et commande et la dépose de l'ancienne installation. Les travaux seront réalisés sous circulation mais avec un tube fermé, celui dans lequel on effectue les travaux.
Identifiant de la procédure: 629277ae-425f-4809-ad2d-7ac3e872985a
Avis précédent: 370456-2024
Identifiant interne: BPC001752
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A43 - Tunnel de Dullin Travaux de câblage et d'installations électriques Sécurisation et rénovation - Travaux généraux équipements électromécaniques
Description: Les travaux concernent la rénovation complète des installations de distribution électrique haute tension, basse tension et de ventilation de désenfumage du tunnel de Dullin sur l'autoroute A43.
Identifiant interne: BPC001752
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Savoie (FRK27)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 370456-2024
Informations complémentaires: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique. Le délai d'exécution du marché est de 45 mois à compter de la notification du marché.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L122.20 du code de la voirie routière.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AREA.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: AREA.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui signe le marché: AREA.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 785 411,04 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: GROUPEMENT EIFFAGE CLEVIA / EIFFAGE CLEMESSY / DELTA TP
Chef de file du soumissionnaire: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY, DELTA TP SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GROUPEMENT EIFFAGE CLEVIA/EIFFAGE CLEMESSY/DELTA TP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 7 785 411,04 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25B01
Titre: A43 - Tunnel de Dullin Travaux de câblage et d'installations électriques Sécurisation et rénovation - Travaux généraux équipements électromécaniques
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 20/11/2024
Date de conclusion du marché: 10/01/2025
Organisation qui signe le marché: AREA.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: AREA.
Numéro d’enregistrement: 702 027 871 00467
Département: Rhône
Adresse postale: 22D avenue Lionel TERRAY
Ville: JONAGE
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Cellule marchés
Téléphone: +33380776700
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement: 17690111400403
Département: 69433
Adresse postale: 67 rue Servient
Ville: LYON
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Tribunal judiciaire de Lyon
Téléphone: +33472607012
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Numéro d’enregistrement: 51813786400105
Département: Rhône
Adresse postale: 10, bd Marcel Dassault
Ville: JONAGE
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0472931303
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY
Numéro d’enregistrement: 94275214701988
Département: Haut-Rhin
Adresse postale: 10, bd Marcel Dassault
Ville: JONAGE
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0472931303
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: DELTA TP SERVICES
Numéro d’enregistrement: 38090434200025
Département: Savoie
Adresse postale: 320, route d'Apremont
Ville: LA RAVOIRE
Code postal: 73290
Subdivision pays (NUTS): Savoie (FRK27)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: adecfeb6-9fd1-49a8-8135-3a1251b634fc - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 20/01/2025 12:05:43 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 42328-2025
Numéro de publication au JO S: 14/2025
Date de publication: 21/01/2025
