1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AREA.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A43 - CHAMBERY NORD - Travaux réhabilitation du Auvent de la Barrière Pleine Voie (BPV).
Description: Les travaux portent principalement sur des reprises d'étanchéité.
Identifiant de la procédure: 34fd2b32-57b9-4942-b411-796d40d794cb
Avis précédent: 533801-2024
Identifiant interne: BPC002025
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A43 - Chambéry Nord - Réhabilitation du Auvent de la Barrière Pleine Voie (BPV).
Description: A titre indicatif, les prestations comprennent des travaux de réhabilitation des auvents, reprise de l'étanchéité en intrados et extrados, traitement de fissure dans la galerie. Dépose de l'étanchéité existante - 1750 m² ; Mise en oeuvre étanchéité type LHM - 770 m² ; Mise en oeuvre étanchéité type SEL - 980 m² ; Mise en oeuvre boite à eau/gargouille - 28 u ; Mise en oeuvre de garde-corps - 135 ml ; Mise en oeuvre échelle à crinoline - 1 u ; Injection de fissures - 10 ml ; Hydrodécapage des bétons - 490 m².
Identifiant interne: BPC002025
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Savoie (FRK27)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A43 - Barrière de péage de CHAMBERY NORD - Auvent Barrière Pleine Voie (BPV) au PR 89+00.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 533801-2024
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 178 jours calendaires. Renouvellement : Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122- 7 du Code de la commande publique.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AREA.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: AREA.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Lyon
Organisation qui signe le marché: AREA.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 388 706,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NOUVETRA
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE NOUVETRA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 388 706,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25B27
Titre: A43 - Chambéry Nord - Réhabilitation du Auvent de la Barrière Pleine Voie (BPV).
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2024
Date de conclusion du marché: 20/01/2025
Organisation qui signe le marché: AREA.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: AREA.
Numéro d’enregistrement: 70202787100467
Département: Rhône
Adresse postale: 22D avenue Lionel TERRAY
Ville: Jonage
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Direction des opérations - Opérations d'entretien - Amélie CEDAT - Responsable d'opération ouvrages d'art
Téléphone: +33 (0)437264923
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement: 17690111400403
Département: Rhône
Adresse postale: 67 rue Servient
Ville: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: +33 04 72 60 70 12
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: NOUVETRA
Numéro d’enregistrement: 31591977900027
Département: Rhône
Adresse postale: 20 à 24 Rue Paul Cézanne - CS 40088
Ville: MEYZIEUX Cedex
Code postal: 69882
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7d52da68-bfad-44a5-a671-383300e72ef2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2025 12:12:57 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 98313-2025
Numéro de publication au JO S: 31/2025
Date de publication: 13/02/2025
