1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AREA.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: - A48 PEM de VOREPPE - Travaux de VRD
Description: La présente consultation concerne les travaux de VRD dans le cadre de l'opération A48 PEM VOREPPE - Création d'un Pôle d'Echange Multimodal (PEM) sur les aires de service de Voreppe et d'Ile Rose sur l'autoroute A48 à hauteur du PR 85+500. du PEM.
Identifiant de la procédure: 123b9bcd-a664-4e63-8c28-8d019be15ecb
Identifiant interne: BPC003946
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111213 Travaux de dégagement de chantier
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement, 45223710 Travaux de construction d'aires de service d'autoroute
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: VOREPPE
Code postal: 38340
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Informations complémentaires: Les travaux se situent sur les aires de VOPEPPE et l'ILE ROSE sur l'autoroute A48.
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A) Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://www.achatpublic.com en renseignant l'identifiant interne (n°BPC). Les modalités de remise des plis et leur contenu sont décrits dans le Règlement de la consultation. Les plis devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure. B) Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. C) Le groupement retenu sera, au choix de ce dernier, soit un groupement solidaire soit un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire. D) Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidate unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. En cas de consultation allotie, l'interdiction de candidature multiple se vérifie lot par lot. La présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats est admise. La composition d'un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans les cas prévus dans le Code de la commande publique. E) Les pièces à fournir dans le dossier relatif à la candidature, permettant d'examiner les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, sont définies dans le Règlement de la consultation. F) La Société fixe, entre outre, les niveaux minimum financier / technique et professionnel de capacité suivants : - FNTP 1632 : Bassins divers relatifs à l'épuration des eaux usées, capacité inférieure à 5 000 m3 - FNTP 232 : Travaux de terrassement courants (2322 en milieu non urbain) - FNTP 322 : Revêtements en matériaux enrobés - Trafic important < TMJA ≤ 750 poids lourds/jour (3221 : Enrobés classiques) (3224 : Enrobés recyclés) - FNTP 373 : Pose d'équipements de sécurité (3731 en béton extrudé) (3732 en autres matériaux (métalliques en bois et mixtes)) -FNTP 5154 : Construction de réseaux d'eaux à écoulement à surface libre.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de VRD
Description: L'opération A48-PEM Voreppe, consistant en la création d'un Pôle d'Echange Multimodal (PEM) sur les aires de service de Voreppe et L''Île Rose sur l'autoroute A48 à hauteur du PR 85+500, a été divisée en plusieurs marchés pour couvrir l'ensemble des prestations à réaliser. Le présent marché concerne la réalisation des travaux d'infrastructure et réseaux. Le Titulaire aura en charge l'ensemble des prestations suivantes au titre du présent marché : - Installations de chantier dimensionnées pour son organisation propre, y compris pour ses sous-traitants. Ces installations doivent également intégrer un module pour la MOE et pour la MOA (3 personnes), une salle de réunion 12 personnes. - La mise en oeuvre des managements et leurs applications en matière de qualité, sécurité et environnement comme défini dans les différentes pièces du marché ; - L'établissement et la mise à jour des DESC du périmètre du marché de Travaux VRD. La mise en place, l'entretien, l'astreinte, le repli du balisage et de la signalisation temporaire liés au phasage des travaux. Les conséquences dues au morcellement des tâches en lien avec le phasage des travaux ; - Les études d'exécution et de récolement (DOE, mission géotechnique G3 etc. …) - Le dégagement des emprises tel que défini avec notamment les démontages de signalisation verticale, de dispositifs de retenue, l'abattage et/ou le déplacement d'arbres, dépose d'ouvrages existants, démolitions diverses selon les besoins ; - Le décapage des surfaces existantes : rabotage ou démolition des enrobés, y compris enrobés amiantés le cas échéant, décapage de terres végétales ; - Gestion des éventuels sols pollués ; - Les « grands » terrassements liés au projet d'aménagement ; - Les terrassements petites masses : à la main, aspiration selon les cas, y compris en tenant compte des sujétions liées à la présence de réseaux ; - La fourniture et le traitement de matériaux ; - L'assainissement de la plateforme intégrant notamment la condamnation ou la prolongation du système d'assainissement existant, l'assainissement de surface, la reprise et l'amélioration des systèmes de rétention et infiltration existant, la réalisation de noues d'infiltration et bassins ; - La gestion des eaux pluviales en phase chantier, notamment afin de maintenir les voies existantes circulées en état de bon fonctionnement, - L'assainissement Eaux Usées ; - La mise en place de canalisation pour le réseau AEP et EU yc raccordement sur réseau existant déplacement ou création de poteaux incendie ; - La réalisation des PST, couches de forme et couches de réglage, y compris drainage, selon la superposition du projet avec l'existant ; - La réalisation des équipements de la route : dispositifs de retenue béton et métalliques (pose uniquement), signalisation verticale de police, signalisation directionnelle, signalisation horizontale. - La réalisation du génie-civil de réseaux secs destiné à l'éclairage, aux équipements dynamiques, aux PPHM se traduisant par la réalisation de tranchée, pose de fourreaux, de chambres de tirages, la réalisation de massifs y compris interface avec les dispositifs de retenue pour certains, dalles d'armoire, dalle de propreté et cheminement à destination des équipements ; - Les travaux de repérage, dévoiement ou de protection de réseaux concessionnaires et AREA. Ces travaux concernent uniquement le génie civil (fourreaux, chambres, massifs, …) - Les travaux de terrassement et de mise en oeuvre de revêtement enrobé sur la piste cyclable ; - Viabilisation des zones hors infrastructure (passerelle, bâtiments) selon plan de limites de prestations - Remise en place des terres végétales, réalisation des modelés et préparation des zones qui accueilleront des plantations ; - L'ensemencement des zones végétalisées ; - Dimensionnement, fourniture et pose de limiteurs de gabarits physiques (portique) y compris cohérence avec les DR et la signalisation. Ou dépose/repose des équipements existants ; - La fourniture et la mise en oeuvre des couches bitumineuses de chaussées, revêtements béton, revêtements perméables ou autres des trottoirs et îlots ; - Arrêt de bus complet selon plan guide du gestionnaire des transports SMMAG (bordures quai bus/guide roues, renforcement béton sous chaussée, revêtements et bordures spécifiques de quai, massifs des équipements, dispositifs accessibilités PMR, garde-corps fusibles), hors équipements à charge du futur exploitant (SMMAG/Région) tels que les abris, banc, poubelle, panneaux d'affichage - La fourniture et la pose de parc vélo - L'ensemble des contrôles et suivis liés à ces travaux - Clôtures de chantier spécifiques liées aux phases sensibles en termes d'exploitation sous chantier
Identifiant interne: BPC003946
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111213 Travaux de dégagement de chantier
Nomenclature complémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement, 45223710 Travaux de construction d'aires de service d'autoroute
Options:
Description des options: Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l’article R2122-7 du Code de la commande publique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: VOREPPE
Code postal: 38340
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Informations complémentaires: Les travaux se situent sur les aires de VOREPPE et l'ILE ROSE sur l'autoroute A48.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/02/2027
Durée: 18 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai global d'exécution du marché est de 18 mois à compter de la date de démarrage du premier délai partiel. Le délai global d'exécution comprend plusieurs délais partiels, à savoir : - DP 0 - Période de préparation : 2 mois - DP 1 - Période de réalisation de l'ensemble des travaux : 16 mois - DP 2 - Côté l'Ile Rose : fin travaux voie bus, plateforme IRVE VL, extension places PL, dévoiement des réseaux impactant les zones parking silo, passerelle et bâtiment de service, avant démarrage travaux parking silo et bâtiment : 13 semaines. Le DP 2 est concomitant avec le DP 1
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents marché.
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 07/12/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 17/12/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 180 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/12/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Lieu: Saint Apollinaire
Informations complémentaires: La séance n'est pas publique
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Lyon
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Ils figurent à l'article L122-20 du code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AREA.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Lyon
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: AREA.
Organisation qui traite les offres: AREA.
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: AREA.
Numéro d’enregistrement: 70202787100467
Adresse postale: 22D avenue Lionel TERRAY
Ville: JONAGE
Code postal: 69330
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Service opérationnel marchés
Téléphone: 03 80 77 67 00
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Lyon
Numéro d’enregistrement: 17690111400403
Adresse postale: 67 rue Servient
Ville: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 04 72 60 70 12
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Identifiant/version de l’avis: 1438d8f3-bf6e-4127-96ff-af3b3926f9e6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 09/11/2026 12:04:50 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 780893-2026
Numéro de publication au JO S: 218/2026
Date de publication: 10/11/2026
