Centrale des marchés
75 réfection du bassin filtrant n°12 du site de production d'eau potable de Joinville-le-Pont à Paris 75 réfection du bassin filtrant n°12 du site de production d'eau potable de Joinville-le-Pont à Paris réfection du bassin filtrant n°12 du site de production d'eau potable de Joinville-Le-Pont. li...
Marie-Laure Pellerin 94340Joinville-le-Pont marie-laure.pellerin@eaudeparis.fr 0145110299
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

75 réfection du bassin filtrant n°12 du site de production d'eau potable de Joinville-le-Pont à Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 945307

Date de clôture estimée : 10/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (24/01/14)
14-11894

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EAU DE PARIS.
Correspondant : M. le directeur général, 19, rue Neuve Tolbiac CS 61373 75214 Paris Cedex 13 adresse internet : http://www.eaudeparis.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.eaudeparis.fr/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : réfection du bassin filtrant n°12 du site de production d'eau potable de Joinville-Le-Pont.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45240000
Objets supplémentaires : 45454100.

Lieu d'exécution : 4 avenue Pierre Mendès France - 94340 Joinville-Le-Pont.

Code NUTS : øFR107ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent :
"Le traitement des fissures du radier et des murs périphériques afin d'assurer une étanchéité totale de l'ouvrage ;
"Le traitement de finition par application du cuvelage du bassin ;
"La réfection et le traitement des murettes et goulottes de lavage du bassin ;
"Les essais d'étanchéité de l'ouvrage ;
"La fourniture et la pose de supports de dalles poreuses sur le radier du bassin filtrant ;
"La pose de dalles poreuses fournies par Eau de Paris sur la surface totale du bassin (1200m2 environ) ;
"La réalisation des joints entre les dalles poreuses ;
"l'extraction de sable sur les sites de Joinville (Bassin n°8) et d'ivry depuis des bassins a l'arrêt, transport et mise en oeuvre soignée du sable de filtration sur l'intégralité de la surface du bassin filtrant n°12.
"L'Extraction des matériaux béton (gravats de dalles poreuses et de plots béton) en fond de bassin n°8.
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à huit (8) mois y compris la période de préparation de un (1) mois et y compris la période de repliement de chantier de deux (2) semaines. Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution du marché
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 28 avril 2014.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément aux articles 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels, au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Les paiements seront effectués par virements administratifs à 30 jours dans les conditions prévues par l'article 98 du code des marchés publics.
Le dépassement du délai de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Une avance de 5 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : la lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics.
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
- le pouvoir de la personne à engager le candidat.



Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaire global des 3 derniers exercices connus.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la qualification fntp ip 166 ou similaire concernant des travaux d'étanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau.a défaut, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 mars 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0001.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Téléchargement direct et gratuit sur http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/ ou envoi par courriel sur demande.
Autres renseignements complémentaires : Pour pouvoir présenter une offre, les candidats doivent impérativement effectuer une visite préalable du site d'exécution des travaux. A cet effet, ils sont invités à prendre rendez-vous, au plus tard 8 jours avant la date de remise des offres, auprès de M. HALLE Franck ou de M. LAPREE Thierry (Tél. 01.45.11.02.87 ou 01.45.11.03.37).lors de cette visite, sera remis au candidat le Cahier de Plans de repérage des fissures et des désordres du bassin n°12. Le dossier de plans sera adressé gratuitement sur support électronique (Cd Rom ou Dvd Rom) sur simple demande du candidat.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.Conditions de remise des offres ou des candidatures : déposé à Eau de Paris contre récépissé, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée à l'adresse : http://www.eaudeparis.fr/marches-publics.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 janvier 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : EAU DE PARIS.
Correspondant : Service des Achats, 19 rue Neuve Tolbiac CS 61373, 75214 Paris Cedex 13, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : EAU DE PARIS.
Correspondant : Franck Hallé, direp - agence de Joinville 4 avenue Pierre Mendès France, 94340 Joinville-le-Pont, tél. : 01-45-11-02-87, télécopieur : 01-45-11-02-99, courriel : franck.halle@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : EAU DE PARIS.
Correspondant : Marie-Laure Pellerin, service Achats 4, avenue Pierre Mendes-France, 94340 Joinville-le-Pont, tél. : 01-45-11-02-79, télécopieur : 01-45-11-02-99, courriel : marie-laure.pellerin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr/.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : EAU DE PARIS.
Correspondant : Marie-Laure Pellerin, service des Achats 4, avenue Pierre Mendes-France, 94340 Joinville-le-Pont, tél. : 01-45-11-02-79, télécopieur : 01-45-11-02-99, courriel : marie-laure.pellerin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 tél. : (+33) 1-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : (+33) 1-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 tél. : (+33) 1-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : (+33) 1-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous