Centrale des marchés
94 Travaux d'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris à Ivry sur Seine 94 Travaux d'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris à Ivry sur Seine m12-12512 Travaux d'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris à Ivry-Sur-Seine (94). code_postal...
Eau de Paris 75214Paris
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

94 Travaux d'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris à Ivry sur Seine

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 548246

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/13)
13-61309
SOURCEWEB (05/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau de Paris.
Correspondant : M. le directeur général, 19 rue Neuve Tolbiac Cedex 13 75214 Paris adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : m12-12512 Travaux d'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris à Ivry-Sur-Seine (94).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45300000.

Lieu d'exécution : 33 avenue Jean Jaures, 94200 Ivry-sur-Seine.

Code NUTS : FR107.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
ce marché a déjà fait l'objet d'une procédure de consultation le 02 aout 2012 au Boamp (n° du Boamp : 151a et 151b, n° de l'annonce : 86 et 65- n° du marché : 12288).
Composé de 4 lots, le lot n°1 et le lot n°4 ont été déclarés infructueux.
Le présent marché a pour objet l'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris situé 33 avenue Jean Jaurès à Ivry sur Seine (94).
Le bâtiment construit par D.Perrault en 1992 a été réaménagé en 2010 en laboratoire d'analyse et de recherche.
Les prestations sont décomposées en 2 lots :
- lot1 : Installation de chantier/déshabillage/démolition/gros oeuvre/maçonnerie/charpente métallique/revêtement sols durs/faience mural.
- lot 2 : étanchéité/chauffage/ventilation/climatisation-plomberie.
les offres peuvent être soumises pour un ou plusieurs lots. Marché soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est un marché de travaux comprenant tous les travaux nécessaires à l'aménagement de bureaux pour le laboratoire Eau de Paris situé 33 avenue Jean Jaurès à Ivry sur Seine (94).
Les travaux comprennent notamment l'aménagement d'un local de stockage au rez-de-chaussée, l'aménagement d'une mezzanine existante et son extension pour la réalisation de bureaux, sanitaires et salle de réunion. La réalisation de bureaux sur des plateaux existants ou à créer sur deux niveaux. Les travaux portent sur tous les corps d'état du bâtiment nécessaires à cette réalisation.
Les travaux seront réalisés sur le site du laboratoire Eau de Paris situé 33 avenue Jean Jaurès à Ivry sur Seine 94200.
Le délai global d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à 4 mois.
Non compris la période de préparation de 1 mois.y compris la période de repliement de chantier
le délai d'exécution court à compter de la notification du marché. La date de début retenue sera le lendemain de la date notification du marché au titulaire.
Le planning sera mis au point pendant la période de préparation et proposé par le maître d'oeuvre pour signature à chacun des titulaires.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er août 2013.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les paiements seront effectués par virements administratifs à 30 jours dans les conditions prévues par l'article 98 du code des marchés publics.
Le dépassement du délai maximum ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Une avance de 5 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : gourpement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : 1. Une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics ;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 " Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants " ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations
2. En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
3. Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;.



Capacité économique et financière - références requises : 4. Capacité financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaire global des 3 derniers exercices connus ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 5. Référence professionnelle et capacité technique : Des références pour des travaux similaires datant des 3 dernières années avec l'indication du montant et du client.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
pour justifier de ses capacités financières, techniques et professionnelles, le candidat peut utiliser le formulaire Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M12-12512.

Renseignements complémentaires : la date prévisionnelle de début des travaux est aout 2013 après la période de préparation de 1 mois.le fait de présenter des offres implique que le titulaire ait pris tous renseignements utiles et qu'il connaisse les lieux et les sujétions de services et d'approvisionnement et de toutes les difficultés en résultant.
d'une façon générale, le titulaire ne pourra élever aucune réclamation qui serait fondée sur la prise en compte des seuls renseignements fournis dans le dossier de consultation.
Dans ce but, la visite des lieux est fortement conseillée. Pour ce faire, les candidats pourront prendre rendez-vous, au plus tard 6 jours avant la date de remise des offres, auprès de M. Guerin Albert, albert.guerin@eaudeparis.fr - 01 41 17 27 82, pour effectuer une visite des lieux des travaux.
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : en cas de remise sous forme papier, les pièces constitutives de la candidature et de l'offre seront placées sous enveloppe cachetée portant mentions suivantes :
Ne Pas Ouvrir Par Le Service Courrier
Marche n°12-12512
Travaux d'amenagement De Bureau Pour Le Laboratoire Eau De Paris A Ivry-Sur-Seine (94)
lot(s) n° :.......................................................
Eau de Paris
Service Achats
19, rue Neuve Tolbiac - 75013 Paris
Les plis doivent parvenir en courrier recommandé avec avis de réception ou être déposés contre récépissé, avant la date et l'heure limites précisées en page 1 du présent Rc, à l'adresse indiquée sur l'enveloppe extérieure.
Le dossier de consultation peut être téléchargé et les offres déposées sur le site http://www.edi-tender.com/eaudeparis/ où les candidats pourront obtenir les modalités de signature et de transmission électronique des plis. Un guide des utilisateurs détaillant les pré-requis et les conditions de remise d'une soumission électronique sur le site est téléchargeable à l'adresse suivante ; http://www.edi-tender.com/guide_utilisateur.pdf.
Les candidats ont la faculté de présenter leur offre soit sous forme papier soit sous forme dématérialisée (par voie électronique).
Ce choix est alternatif, cependant les candidats qui choisissent de transmettre leur offre par voie dématérialisée sont autorisés à transmettre par voie postale ou contre récépissé une copie de sauvegarde soit sur support physique électronique (cd-rom, Dv-Rom ou clé Usb), soit sur support papier. Les copies de sauvegarde doivent être transmises sous pli cacheté portant clairement la mention " copie de sauvegarde " et parvenir à Eau De Paris avant les date et heure limites de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Eau De Paris -Direction de l'ingéniérie et du patrimoine.
Correspondant : M. Guerin Albert, 19 rue neuve tolbiac Cs61373 Cedex 13, 75214 Paris, tél. : 01-58-06-34-50, télécopieur : 01-58-06-35-06, courriel : albert.guerin@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Eau De Paris -Direction de l'ingenierie et du patrimoine.
Correspondant : Mme Martin Joelle, 19 rue neuve tolbiac Cs61373 Cedex 13, 75214 Paris, tél. : 01-58-06-34-53, télécopieur : 01-58-06-35-06, courriel : joelle.martin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=342264.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif De Paris 7 rue De Jouy 75004 Paris.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif De Paris 7 rue De Jouy 75004 Paris.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Installation de chantier/déshabillage/démolition/gros oeuvre/maçonnerie/charpente métallique/revêtement sols durs/faience mural.
Lot 2 - Étanchéité/chauffage/ventilation/climatisation-plomberie.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00