Centrale des marchés
Travaux pour le remplacement du platelage des tribunes du stade Parsemain, à Fos-sur-Mer Marché de travaux pour le remplacement du platelage des tribunes du stade Parsemain à Fos sur Mer adresse : Chemin du Rouquier cp : 13808 designation : SAN Ouest Provence correspondant : M...
SAN Ouest Provence 13808Istres
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux pour le remplacement du platelage des tribunes du stade Parsemain, à Fos-sur-Mer

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1551260

Date de clôture estimée : 17/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/06/15)
15-90409
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 13 Annonce No 15-90409 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SAN Ouest Provence. Correspondant : M. le président, chemin du Rouquier 13808 Istres Cedex. Adresse internet du profil d'acheteur : http://ouestprovence.marcoweb.fr . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : marché de travaux pour le remplacement du platelage des tribunes du stade Parsemain à Fos sur Mer . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45422100 Objets supplémentaires : 45421000. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le san ouest provence souhaite remplacer les planchers en bois anti-dérapants dans les tribunes couvertes EST de 5735 places et SUD découvertes de 1624 et 2640 places. Le remplacement est urgent et d'ordre sécuritaire car les planchers existants sont en très mauvais état et ils présentent un risque de chute pour les usagers. Ces planches ont été mises en place lors de la construction du stade en 2004. La quantité de planches à changer est de 3100 planches. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois calendaires y compris la période de préparation, le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements. Le délai d'exécution débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé à l'entreprise retenue de mettre en œuvre, pour l'exécution du marché, une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le volume d'heures minimum obligatoire dédié à l'action d'insertion est de 105 heures. Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur site à l'adresse : Stade PARSEMAIN, Route Nationale 569, 13270 Fos sur Mer, soit le 29/06/2015 à 10 heures, soit le 6/07/2015 à 14 heures pour mieux évaluer la situation exacte, l'importance et la nature des prestations à effectuer et toutes les difficultés pouvant résulter de leur exécution. Aucune autre visite ne pourra etre demandée par les candidats. L'absence de visite rendra l'offre irrecevable. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global forfaitaire ferme actualisable. Le délai global de paiement est de 30 jours. Le financement est assuré par les fonds propres de Ouest Provence et des subventions éventuellement attribuées. Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : se référer au règlement de la consultation. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 50 %; - valeur technique : 40 %; - performances en matière de protection de l'environnement : 10 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 17 juillet 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15TP08. Renseignements complémentaires : le dossier peut etre retiré au Centre Tertiaire de la Pyramide (1 er étage), 1 rue de l'équerre, 13800 Istres ou demandé par télécopie au 04.42.55.16.27 ou téléchargé sur le site internet du SAN Ouest Provence http://ouestprovence.marcoweb.fr . La date limite d'obtention des documents est le 06/07/15 à 12 heures. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse ci-dessus ou adressées en télétransmission à l'adresse URL ci-dessus. Les services du SAN Ouest Provence seront fermés le 13 et 14 juillet 2015 inclus. Pendant cette période seul le dépot par voie électronique est possible. Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : S.A.N. OUEST PROVENCE. direction de la Commande Publique Chemin du Rouquier, B.P. 10647,  13808 Istres Cedex,  adresse internet : http://ouestprovence.marcoweb.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : S.A.N. OUEST PROVENCE. direction de la Commande Publique Chemin du Rouquier,  13808 Istres Cedex, , tél. : (+33) 4-42-11-16-47, , télécopieur : (+33) 4-42-55-16-27, , courriel : commande-publique@ouestprovence.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : S.A.N. OUEST PROVENCE. direction de la Commande Publique Centre tertiaire la Pyramide, 1 rue de l'equerre,  13800 Istres Cedex,  adresse internet : http://ouestprovence.marcoweb.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille, tél. : (+33) 4-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-91-81-13-87 adresse internet : http://www.ta-marseille.juradm.fr . Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : a tout moment, procédure de conciliation par le président du Tribunal administratif (article L. 211-4, code de justice administrative). - Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. - Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique (article L. 551-1, code de justice administrative). - Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte faisant grief, susceptible d'etre assorti d'un référé-suspension. A compter de la conclusion du contrat, le recours pour excès de pouvoir reste ouvert aux seuls tiers à la procédure. -Recours de pleine juridiction : pour les candidats évincés, le recours doit etre exercé dans un délai de 2 mois, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires, à compter de l'intervention d'une mesure de publicité portant sur la conclusion du marché et les modalités de la consultation de celui-ci, susceptible d'etre assorti d'un référé-suspension (dans les conditions prévues par la jurisprudence Tropic travaux signalisation : CE, 16.07.2007, n o 291545 )
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous