See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux Aménagements urbains (Lot 1: AU 1 et Lot 2: AU2)
Description: Le marché a pour objet de réaliser les travaux d'aménagements urbains dans le cadre de l'opération tramway. Ces travaux concernent principalement : - La signalisation, le balisage et la protection de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, - La démolition et évacuation des revêtements existants, - La dépose et évacuations des émergences en place, - Les terrassements préalables à la mise en uvre des couches de forme, - Le terrassement des fosses d'arbre, - La réalisation de maçonneries et de petit génie civil, - La réalisation des massifs de fondation des poteaux LAC, - La réalisation du génie civil de la multitubulaire tramway, - La réalisation du génie civil éclairage, signalisation tricolore, MANT, etc..., - La réalisation de l'assainissement des EP de surface y compris bassins d'infiltration sous plateforme, - La fourniture et mise uvre des matériaux pour réalisation des couches de formes, - La fourniture et mise en uvre des matériaux pour réalisation des structures de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture, hors pierres naturelles, et mise en uvre des matériaux pour réalisation des revêtements de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture et pose de bordures béton de tous types (GLO, voirie, piste cyclable et trottoir), - La pose de bordures en pierres naturelles de tous types (GLO, quais de station, voirie, piste cyclable et trottoir), - La fourniture et pose des dalles podotactiles, - La fourniture et pose des voliges acier galvanisées, - L'ensemble des prestations liées au raccordement à la voirie existante, - La fourniture et pose des mobiliers urbains (corbeilles, bancs, potelets, etc...), - La fourniture et pose de la signalisation de police et jalonnement, - La réalisation de la signalisation horizontale
Identifiant de la procédure: 749f7776-6268-4e36-abc9-74d2535c1767
Avis précédent: 62052fd9-02e0-40fe-a33c-5cbfd580bfe1-02
Identifiant interne: E3.16-E3.17
Type de procédure: Autre procédure en plusieurs étapes
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Procédure avec négociation en deux etapes: 1ere phase: phase candidatures et 2eme phase: phase offres
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
Nomenclature complémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45112100 Travaux de creusement de tranchées, 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45233293 Installation de mobilier urbain, 45233294 Installation de signalisation routière, 45233221 Travaux de marquage routier, 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Caen
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Informations complémentaires: Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture. Mode de règlement: virement bancaire. Les prestations feront l'objet d'une facture.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
4. Groupe de lots
4.1.
Groupe de lots: GLO-0001
Lots inclus: LOT-0001, LOT-0002
Description: Ce groupe de lots est composé de deux lots.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 AU 1
Description: Travaux d'aménagements urbains entre la rue du Carel et Saint-Contest-Athéna, terminus Presqu'ile et terminus Hérouville Saint-Clair, et reprise de la rue de la Gare
Identifiant interne: E3.16
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
Nomenclature complémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45112100 Travaux de creusement de tranchées, 45112000 Travaux de fouille et de terrassement, 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45233221 Travaux de marquage routier, 45233294 Installation de signalisation routière, 45233293 Installation de mobilier urbain
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Informations complémentaires: La durée du marché démarre à la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai d’exécution (y compris période de préparation générale de 8 semaines et essais) est de 36 mois. • À compter de la notification du marché, • Jusqu’à la fin des prestations (hors période de garantie), y compris essais.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: La durée indiquée concerne le délai d'exécution
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 AU2
Description: Travaux d’aménagement urbains de la Place de la Mare à Pompidou et travaux de la zone de compensation, située à proximité de la voie ferrée au sud du parc des Expositions (chemin du Clos de Venoix).
Identifiant interne: E3.17
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
Nomenclature complémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier, 45112100 Travaux de creusement de tranchées, 45112000 Travaux de fouille et de terrassement, 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales, 45233221 Travaux de marquage routier, 45233294 Installation de signalisation routière
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Informations complémentaires: La durée du marché démarre à la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai d’exécution (y compris période de préparation générale de 8 semaines et essais) est de 36 mois. • À compter de la notification du marché, • Jusqu’à la fin des prestations (hors période de garantie), y compris essais.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu d'exécution: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 70 708 374,40 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom de la partie soumissionnaire: Groupement Eiffage route Ile de France centre ouest/Guintoli SAS
Chef de file du soumissionnaire: Eiffage route Ile de France centre ouest
Sous-traitant:
Nom officiel: ROUGIER ET FILS
Nom officiel: AER
Nom officiel: VALLOIS Agence de Caen
Nom officiel: Guintoli SAS région Normandie
Offre:
Identifiant de l’offre: OffreLOT 1-Groupement Eiffage route Ile de France centre ouest/Guintoli SAS-E3.16
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 31 249 319,67 EUR
L’offre est une variante: oui
Part sous-traitée: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 3 604 674,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Marché de travaux Aménagements urbains-AU1- LOT 1
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 10/07/2026
Date de conclusion du marché/concession: 27/07/2026
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom de la partie soumissionnaire: Groupement Eurovia basse normandie/MastellottoTP/Neosite/Mineral service/Giffard GC/GTM/signature
Chef de file du soumissionnaire: Eurovia basse normandie
Nom officiel: SAS MASTELLOTTO TP
Nom officiel: NEOSITE
Nom officiel: SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE
Nom officiel: SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE
Nom officiel: GIFFARD GENIE CIVIL
Nom officiel: GTM
Nom officiel: SIGNATURE
Offre:
Identifiant de l’offre: Offre lot 2- Eurovia basse normandie/MastellottoTP/Neosite/Mineral service/Giffard GC/GTM/signature-E3.17
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 39 459 055,40 EUR
L’offre est une variante: oui
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Marché de travaux Aménagements urbains-AU2- LOT 2
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 10/07/2026
Date de conclusion du marché/concession: 27/07/2026
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER
Numéro d’enregistrement: 39966390500061
Adresse postale: 3 allée de Grenelle - immeuble Crystal
Ville: Issy les moulineaux
Code postal: 92130
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Point de contact: Sarah CHAOUAT
Téléphone: 0157759400
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu d'exécution
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d’enregistrement: 17140005400010
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville: Caen
Code postal: 14050
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0231707272
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Eiffage route Ile de France centre ouest
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 43360419600470
Adresse postale: 1 rue Albert Einstein
Ville: Champs sur Marne
Code postal: 77447
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 02 31 84 00 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Guintoli SAS région Normandie
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 44775408600323
Adresse postale: Parc d’activité de Laurade – BP 22
Ville: Tarascon
Code postal: 13156
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ROUGIER ET FILS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 653 820 795 00033
Adresse postale: 1 Rue Olympe de Gouges
Ville: MONDEVILLE
Code postal: 14 120
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0231357000
Rôles de cette organisation:
Sous-traitant
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: AER
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 510 686 751 00122
Adresse postale: Rue de la Fontaine du ROY
Ville: PIERRELAYE
Code postal: 95480
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Téléphone: 03 21 13 53 40
Rôles de cette organisation:
Sous-traitant
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: VALLOIS Agence de Caen
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 420 307 894 000 97
Adresse postale: Agence de Caen 16 avenue de la Grande Plaine - ZI Grande Plaine
Ville: Bretteville sur Odon
Code postal: 14 760
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 02 31 74 72 74
Rôles de cette organisation:
Sous-traitant
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Eurovia basse normandie
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 55206173100089
Adresse postale: ZI Caen Canal – Zone portuaire
Ville: BLAINVILLE SUR ORNE
Code postal: 14550
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 02 31 78 71 18
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: SAS MASTELLOTTO TP
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 70382026600012
Adresse postale: 31 ZI rue de l'avenir
Ville: CARPIQUET
Code postal: 14650
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 02 31 26 56 67
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: NEOSITE
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 94809795100016
Adresse postale: 61 Rue Charles de Coulomb
Ville: MONDEVILLE
Code postal: 14120
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: SOCIETE NOUVELLE MINERAL SERVICE
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 84047011600046
Adresse postale: 1 Rue de l’Industrie
Ville: Grand couronne
Code postal: 76530
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: GIFFARD GENIE CIVIL
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 40068403100034
Adresse postale: ZI Les Herbages
Ville: Lillebonne
Code postal: 76170
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: GTM
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 49327549900124
Adresse postale: 10 Boulevard Ferdinand de Lesseps
Ville: ROUEN
Code postal: 76000
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: SIGNATURE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 96850237700243
Adresse postale: Immeuble Seine Way - 12/14 Rue Louis Blériot
Ville: Rueil malmaison
Code postal: 92506
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0d11910e-9ab6-40e2-92a3-10ae736fef41 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 18/09/2026 11:17:09 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 648469-2026
Numéro de publication au JO S: 182/2026
Date de publication: 21/09/2026
