Centrale des marchés
création d'un pôle jeunesse et d'un espace jeunes au rez de chaussée de l'hôtel de ville création d'un pôle jeunesse et d'un espace jeunes au rez de chaussée de l'hôtel de ville ville : Igny tel : 01-69-33-11-51 cp : 91430 mel : correspondre@aws-france.com correspondant : VI...
Commune d'Igny 91430Igny correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Création d'un pôle jeunesse et d'un espace jeunes au rez de chaussée de l'hôtel de ville

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4341472

Date de clôture estimée : 20/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (21/02/19)
19-28223
SOURCEWEB (21/02/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 91
Annonce No 19-28223
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Igny.
 Correspondant :  VIGOUROUX Francisque, M. le maire, 23 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny, tél. : 01-69-33-11-51, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.ville-igny.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création d'un pôle jeunesse et d'un espace jeunes au rez de chaussée de l'hôtel de ville.
CPV - Objet principal : 45262700
Objets supplémentaires : 45113000
45262522
45432000
45443000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR104.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le projet bâtiment de 121 mètres carrés prévoit la création de deux espaces (connectés) :
- un Point Information Jeunesse comprenant :
- un espace spécifique d'informations
- un bureau
- un Espace Jeunesse comprenant :
- un espace détente
- une cuisine pédagogique
- des sanitaires communs aux deux espaces
caractéristiques générales :
- création de plancher béton (pij + parvis haut) + reprise en poutre des ouvertures
- reprise VRD du parvis
- elévateur (surface 42 mètres carrés)
- menuiserie extérieure + reprise de la façade
- plâtrerie - menuiserie intérieure - peinture - carrelage - sols souples
- remplacement des menuiseries + ravalement de façade
- mobilier sur mesure
- reprise de l'électricité / cvc / plomberie
les travaux sont à réaliser en site partiellement occupé.
les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no93-1418 du 31 décembre 1993).
date prévisionnelle de l'os de préparation de chantier est programmé au 6 mai 2019 sous réserve de notification des marchés.
la visite du site est rendue obligatoire selon les modalités indiquées au 9-1 du règlement de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations sont réparties en 7 lots (marchés séparés)
les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots en remettant un acte d'engagement pour chacun des lots.
a titre indicatif l'os de préparation de chantier est programmé au 6 mai 2019 sous réserve de notification des marchés.
le délai global d'exécution du marché est fixé à 5 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.
il est fixé une période de préparation. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, cette période de préparation est incluse dans le délai d'exécution. Sa durée est de 1 mois à compter de l'os de démarrage.
Estimation de la valeur (H.T.) : 360 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur le budget de la commune d'igny (ressources publiques propres à la collectivité).
le candidat est informé que l'acheteur public souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire suivante : euros ( euros ).
Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande du maître d'œuvre.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la sous-traitance est autorisée dans le cadre du présent marché.
l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer, dans l'acte d'negagement, tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 euros (T.T.C.)
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
conditions de participation :
Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation,
capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19MA02.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marchespublics-idf-centre.fr/
Négociation avec les entreprises
les candidats pourront être, le cas échéant, invités à une négociation dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats.
toutefois, l'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
dume
le candidat peut déposer sa candidature en utilisant un document unique de marché européen (Dume) comme le permet l'article 49 du décret relatif au marché public.
renseignements complémentaires :
Eléments nécessaires à la sélection des candidatures : article 6.1
eléments nécessaires au choix de l'offre : article 6.2
conditions d'envoi ou de remise des plis dématérialisés : article 8
la pondération des critères de jugement des offres : article 7.3
organisation de la visite obligatoire : article 9.1
adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Service Commande Publique -correspondre@aws-france.com en utilisant le lien " correspondre avec l'acheteur ".

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 février 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d'Igny : Service Commande Publique.
 23 avenue de la Division Leclerc,  91430 Igny, , courriel : correspondre@aws-france.com,  adresse internet : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-21-11-19 adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interdépartemental de Versailles 56 avenue de Saint Cloud Cedex 15 78000 Paris, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Démolition - gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45111000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 2. -
Finition Intérieure
- plâtrerie
- menuiseries intérieures
- sol souple - carrelage-faïence
- peinture
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 3. -
Menuiseries extérieures - traitement de façade
- traitement de façade
- menuiseries extérieures
- grilles de ventilation extérieures
C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 4. -
vrd - aménagement extérieurs
- vrd
- serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 5. -
Agencements sur mesure
- mobilier
C.P.V. - Objet principal : 39100000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 6. -
cvc - plomberie - electricité
- electricité
- chauffage,
- vMC sanitaire
- plomberie sanitaire
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état

Lot(s) 7. -
Plateforme élévatrice
- monte personne
C.P.V. - Objet principal : 42416000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Gros œuvre, Maçonnerie, Mobilier, Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous