Centrale des marchés
Cité mixte A. Allais/A. Sorel à Honfleur, réhabilitation des circulations Conseil général du Calvados Cité mixte A. Allais/A. Sorel à Honfleur, réhabilitation des circulations Avis d'appel public à la concurrence Marché public de travaux...
Conseil général du Calvados 14000
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Cité mixte A. Allais/A. Sorel à Honfleur, réhabilitation des circulations

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 380339

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (21/02/05)
6435203
Conseil général du Calvados
Cité mixte A. Allais/A. Sorel à Honfleur, réhabilitation des circulations
Avis d'appel public à la concurrence
Marché public de travaux

Identification de l'organisme qui passe le marché :
Type d'organisme : Département.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil général du Calvados, Direction des affaires économiques et communales, Service des constructions scolaires, rue Saint-Laurent, 14000 Caen.
Pour les adresses complémentaires, se reporter à l'annexe I.
Objet du marché :
Objet du marché : Cité mixte A. Allais/A. Sorel à Honfleur, travaux de réhabilitation des circulations.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : avenue de la Brigade-Piron, 14600 Honfleur.
Caractéristiques principales : marchés séparés.
Nature et étendue : ce dossier comprend :
_ acte d'engagement ;
_ cahier des clauses administratives particulières ;
_ règlement de consultation ;
_ cahier des clauses techniques particulières ;
_ 2 plans A3.
Consultation comprenant 1 tranche conditionnelle.
Tranche ferme : délai d'exécution de 3 mois.
Tranche conditionnelle : délai d'exécution de 3 mois.
Prestations divisées en lots : oui (se reporter à l'annexe II pour la description des lots).
Le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat.
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
Modalités de règlement des comptes : conditions du CCAG, travaux. Travaux sur marché.
Le financement de l'opération est assuré sur des crédits d'investissement.
Le délai global de paiement est de 45 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services (le cas échéant) : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
Conditions de participation : renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du Code des marchés publics).
Critères de sélection des candidats : voir les critères énoncés dans le cahier des charges.
Situation juridique, capacité économique et capacité technique, références requises : voir les renseignements et documents énoncés dans le Règlement de consultation.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de consultation).
Procédures :
Mode de passation : appel d'offres ouvert passé en application des articles 33 3 o al. et 57 à 59 du CMP.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 14 mars 2005 à 17 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours.
Autres renseignements :
Référence d'identification du marché attribué par la personne publique : CG14 DE CP 05CS003/1.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2005.
Annexe I : adresses complémentaires :
Adresse pour obtenir le dossier, les renseignements administratifs et techniques et pour retourner les plis : Conseil général du Calvados, Direction des affaires économiques et communales, Service des constructions scolaires, porte 338, rue Saint-Laurent, 14000 Caen.
Renseignements administratifs auprès de : Carole Moisan, tél. 02 31 57 12 31 ou fax 02.31.57.12.49.
Renseignements techniques auprès de : Gérard Genet, tél. 02 31 57 12 40.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée (téléchargement sur le site www.achatpublic.com
Annexe II : renseignements relatifs aux lots :
Lot 01 :
Description succincte : carrelage, revêtement mural grès, voir CCTP.
Quantités : tranche ferme : délai d'exécution : 3 mois, tranche conditionnelle : délai d'exécution : 3 mois.
Lot 02 :
Description succincte : doublage, voir CCTP.
Quantités : tranche ferme : délai d'exécution : 3 mois, tranche conditionnelle : délai d'exécution : 3 mois.
Lot 03 :
Description succincte : électricité, voir CCTP.
Quantités : tranche ferme : délai d'exécution : 3 mois, tranche conditionnelle : délai d'exécution : 3 mois.
Lot 04 :
Description succincte : peinture, voir CCTP.
Quantités : tranche ferme : délai d'exécution : 3 mois, tranche conditionnelle : délai d'exécution : 3 mois.
Lot 05 :
Description succincte : plomberie, chauffage.
Quantités : tranche ferme : délai d'exécution : 3 mois, tranche conditionnelle : délai d'exécution : 3 mois.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous