Centrale des marchés
Travaux de création d'un bassin de dépollution pluviale, à Hésingue Création d'un bassin de dépollution pluviale à HESINGUE mel : direction@cc-3frontieres.fr ville : Saint-Louis tel : 03-89-70-90-70 fax : 03-89-70-90-85 designation : Cté de Communes des ...
Cté de Communes des Trois Frontières 68305Saint-Louis direction@cc-3frontieres.fr 03 89 70 90 85
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de création d'un bassin de dépollution pluviale, à Hésingue

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491410

Date de clôture estimée : 12/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/15)
15-68683
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 68 Annonce No 15-68683 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes des Trois Frontières. Correspondant :  le président, place de l'hôtel de Ville, CS 50199 68305 Saint-Louis, tél. : 03-89-70-90-70, télécopieur : 03-89-70-90-85, courriel : direction@cc-3frontieres.fr. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : création d'un bassin de dépollution pluviale à HESINGUE . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45232410. Lieu d'exécution : hésingue, 68220 Hésingue. Code NUTS : |FR422|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : création d'un bassin de dépollution pluviale de 2 000 m3 avec l'ensemble des ouvrages et équipements annexes Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de recourir aux marchés complémentaires et aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires en application des articles 28-ii, 35-ii-5° et 35-ii-6° du Code des marchés publics. possibilité de recourir aux avenants en application de l'article 118 du Code des marchés publics. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% sera appliquée. Cette garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché autofinancé par la Communauté de Communes des Trois Frontières. Modalités de paiement : virement administratif - délai global de paiement : 30 jours. Application des articles 86 à 111 du Code des marchés publics. prix révisables. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : - Lettre de candidature (Dc1 - ou équivalent) dûment datée et signée par le candidat. - déclaration du candidat (Dc2 - à jour ou équivalent) dûment datée et signée par le candidat. - attestation sur l'honneur figurant en annexe 1 du règlement de la consultation ou tout autre document reprenant l'ensemble des éléments figurant à l'annexe 1. - le ou les pouvoir(s) du ou des signataire(s) le ou les habilitant(s) à engager le candidat. Capacité économique et financière - références requises : - la déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - la présentation des moyens humains et matériels ; - les références de prestations de même nature et d'importance comparable à l'objet du marché, en cours d'exécution ou exécutés, datant de moins de 5 ans (faire figurer les indications suivantes : objet du marché, l'année ou les années de réalisation, le maître d'ouvrage, le montant (T.T.C.)). ; En cas de groupement, les pièces décrites ci-dessus sont à remettre pour chaque co-traitant. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - valeur technique de l'offre : 60 %; - prix : 40 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 12 juin 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15AT-Asst-0150-Z. Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Maître d'œuvre : Cabinet B.E.R.Est 71 rue du Prunier B.P. 21227 68012 COLMAR Cedex Délai prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2015 modalités de retrait des dossiers de consultation : Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque candidat après demande écrite (courrier, télécopieur, mail) à : communaute de communes des trois Frontieres Service assainissement immeuble " Le Reflet " - 9 croisée des Lys 68300 Saint-Louis Tél. 03.89.70.22.65 télécopieur. 03.89.70.22.69 email : colin.elise@cc-3frontieres.fr le dossier est remis gratuitement. par ailleurs, la consultation de cet avis ainsi que le téléchargement du dossier de consultation des entreprises sont également accessibles sur le site http://www.marches-publics.info . Modalités de remise des offres : Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis à la communauté de communes des trois frontières contre récépissé à : M. le président Communauté de Communes des Trois Frontières Place de l'hôtel de Ville Cs 50199 68305 Saint-Louis Cedex Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte. la remise des offres par voie électronique est autorisée dans les conditions définies dans l'annexe 2 du règlement de la consultation. pour le Lot n o 1 : La valeur technique sera notée sur 100 points suivant la décomposition ci-dessous : - pertinence de l'organisation générale des moyens affectés à la réalisation des travaux: 15 points - planning des travaux détaillé par phases : 10 points - mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et des avoisinants y compris plan de l'installation de chantier et de circulation / d'évolution des engins et véhicules : 10 points - pertinence du dispositif de maintien en exploitation des ouvrages amont : 10 points - pertinence des méthodes constructives retenues (réalisation des fouilles et leur maintien, hypothèses de dimensionnement des ouvrages ba, ?) : 20 points - fiches techniques et qualité des matériels et matériaux proposés : 20 points - pertinence des contrôles internes réalisés en cours de chantier et autres procédures permettant de garantir la qualité de la réalisation : 15 points. pour le Lot n o 2 : La valeur technique sera notée sur 100 points suivant la décomposition ci-dessous: - pertinence de l'organisation générale des moyens affectés à la réalisation des travaux : 25 points - planning des travaux détaillé par phases : 15 points - pertinence des méthodes constructives et des mesures de sécurité que le candidat se propose d'adopter : 20 points - fiches techniques de tous les matériels et matériaux en adéquation avec le cahier des charges : 25 points - contrôles que réalisera l'entrepreneur en cours de chantier et autres procédures permettant de garantir la qualité de la réalisation : 15 point renseignements d'ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de : Pouvoir adjudicateur communaute de communes des trois Frontieres Service assainissement contact : M. Parisot Immeuble " Le Reflet " - 9 croisée des Lys 68300 Saint-Louis Tél. 03.89.70.22.65 télécopieur. 03.89.70.22.69 maitre d'œuvre berest contact : m. Labeille / m. Meyers 71 rue du prunier b.p.21227 68012 COLMAR Cedex Tél. 03.89.20.30.10 télécopieur. 03.89.23.65.08. Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2015. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix B.P. 51038 67070 Strasbourg, tél. : 03-88-21-23-23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, télécopieur : 03-88-36-44-66. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31, avenue de la Paix B.P. 51038 67070 Strasbourg, tél. : 03-88-21-23-23, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, télécopieur : 03-88-36-44-66. Renseignements relatifs aux lots : Lot 1. - GENIE CIVIL - CANALISATIONSDélai d'exécution : 8 mois dont 1 mois de préparation Lot 2. - ELECTROMECANIQUEDélai d'exécution : 8 mois dont 1 mois de préparation
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00