Centrale des marchés
Travaux aménagement zac des Ardilliers quartier Val de Saigue Saint-Pair-sur-Mer Travaux aménagement zac des Ardilliers quartier Val de Saigue Saint-Pair-sur-Mer Procédure adaptée Maître d'ouvrage : SHEMA, 13, avenue de Cambridge, BP 7, 14201 Hérouville-Saint-Clair Cedex....
SHEMA 14201Hérouville-Saint-Clair
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux aménagement zac des Ardilliers quartier Val de Saigue Saint-Pair-sur-Mer

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 543467

Date de clôture estimée : 07/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (03/04/13)
7081417401
SOURCEWEB (29/03/13)
Travaux aménagement zac des Ardilliers quartier Val de Saigue Saint-Pair-sur-Mer
Procédure adaptée
Maître d'ouvrage : SHEMA, 13, avenue de Cambridge, BP 7, 14201 Hérouville-Saint-Clair Cedex.

Maîtrise d'oeuvre : architecte-urbaniste-paysagiste mandataire : Atelier du Canal, centre d’affaires Oberthur, 75, rue de Paris, CS 33105, 35031 Rennes Cedex.
BET-VRD : Tecam, 43, rue du Village Landais, 50400 Granville.

Objet du marché : travaux d’aménagement de la Zac des Ardilliers, quartier du Val de Saigue.
240 logements, 4 tranches opérationnelles.

Lieu d'exécution : Saint-Pair-sur-Mer 50380.

Mode de passation : procédure adaptée de type ouvert avec négociation, article 10 du décret n 2005-1742 en date du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Désignation des lots :
Lot 1 : terrassement, voirie.
Lot 2 : assainissement, eaux usées et eaux pluviales.
Lot 3 : eau potable.
Lot 4 : tranchées communes, électricité, télécom, éclairage public, gaz.
Lot 5 : espaces verts, maçonnerie.

Modalités d'attribution des lots : marché en lots séparés, les entreprises pouvant soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Date de démarrage du marché : mai 2013.

Délai d'exécution : tranche 1 ferme : 5,5 mois ; tranche 2 conditionnelle : 11 mois : tranche 3 conditionnelle : 5 mois ; tranche 4 conditionnelle : 3 mois.

Retrait du dossier de consultation : accessible sur le site Internet du maître d’ouvrage www.shema.fr «consulter nos appels d’offres».

Pièces justificatives à fournir : les pièces à fournir sont mentionnées à l’article 4 du règlement de consultation.

Validité des offres : 90 jours à compter de la remise de l’offre finale.

Critères de jugement des offres : le maître de l’ouvrage ouvrira les enveloppes transmises par les candidats et choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement, selon les critères suivants pondérés :

- valeur technique analysée au regard du mémoire technique : 60 points
(notation détaillée dans le règlement de consultation) ;
Le prix analysé au regard du contrat et du DPGF : 40 points (notation détaillée dans le règlement de consultation).
Modalités de remise des offres : les offres seront envoyées sous pli cacheté par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l’adresse suivante : S.H.E.M.A, 13, avenue de Cambridge, BP 7, 14201 Hérouville-Saint-Clair ou sous forme dématérialisée (dans les conditions définies au règlement de consultation).

Date limite de remise des offres : mardi 7 mai 2013 à 15 h.

Date d'envoi de l'avis de publication : vendredi 29 mars 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00