Centrale des marchés
réalisation de la 1er phase de la rue jacques tati (voie nord-sud) à Herblay Réalisation de la 1er phase de la rue Jacques Tati (Voie Nord-Sud) mel : m.calani@herblay.fr url : http://www.herblay.fr adresse : 43, rue du Général de Gaulle cp : 95221 tel : 01-34-50-...
Ville d'Herblay 95221Herblay m.calani@herblay.fr 01 39 78 75 46
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réalisation de la 1er phase de la rue jacques tati (voie nord-sud) à Herblay

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1503757

Date de clôture estimée : 15/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/05/15)
15-73767
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 95 Annonce No 15-73767 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Herblay. Correspondant : M. Rouleau Philippe, Maire, 43, rue du Général de Gaulle 95221 Herblay Cedex, tél. : 01-34-50-55-17, télécopieur : 01-39-78-75-46, courriel : m.calani@herblay.fr adresse internet : http://www.herblay.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques, Collectivité territoriale. Objet du marché : réalisation de la 1 er phase de la rue Jacques Tati (Voie Nord-Sud) . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45112000 Objets supplémentaires : 45232410. Lieu d'exécution : secteur des Bayonnes - commune d'herblay (95 220), 95220 Herblay. Code NUTS : |FR108|. L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. Accord-cadre avec un seul opérateur. Valeur minimum estimée (H.T.) : 0 euros. Valeur maximum estimée (H.T.) : 380 000 euros. Caractéristiques principales : le présent marché a pour objet la réalisation de la 1 er phase de la rue Jacques Tati (Voie Nord-Sud). Les ccap, cctp et les documents qui y sont mentionnés précisent les caractéristiques des travaux Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à bons de commande, édités en fonction des besoins du service de la ville, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des marchés publics : - pas de montant minimum ; - montant maximum : 380 000,00 euros hors taxes. le montant maximum fixé au marché ne donnera aucun droit au titulaire et n'engagera en rien la Ville. Le marché prend effet à la date de l'accusé réception de sa notification. les délais d'exécution des travaux seront fixés suivant l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux et conformément au planning de l'entreprise joint à l'offre dans le respect du Cctp. La date prévisionnelle des travaux est fixée au mois de septembre 2015. En tout état de cause, le délai des travaux ne pourra excéder quatre mois. Estimation de la valeur (H.T.) : entre 0 et 380 000 euros. Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte une option : Les travaux de distribution d'eau (voir CCTP option). si des modifications ont des conséquences qui rendent impossible ou plus difficile l'exécution de certaines dispositions du marché, notamment en matière de prix, le titulaire communiquera à la Ville les justifications appropriées et les parties pourront signer un avenant au marché initial lui apportant les modifications nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 20 du Code des marchés publics, ou il sera procédé à l'émission d'une décision de poursuivre au sens de l'article 118 du Code des marchés publics prise par le pouvoir adjudicateur. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2015. Cautionnement et garanties exigés : si le CCAP prévoit une retenue de garantie, celle-ci est fixée à 5% du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants ; cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie à première demande. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : sur fonds propres de la collectivité. Mode de règlement : mandat administratif suivi d'un virement bancaire. les sommes dues en exécution du présent marché sont payées conformément aux dispositions du titre 4 de la loi n o 2013-100 en date du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai de paiement est fixé à trente jours au maximum à compter de la date de réception de la demande de paiement (factures) par le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 98 du code des marchés publics et du décret n o 2013-269 précité. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n o 2013-100 en date du 28 janvier 2013 en question. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Les prix du marché seront révisables (cahier des clauses administratives particulières). Le comptable public assignataire des paiements est le trésorier Principal de cormeilles en parisis. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué soit à un seul opérateur économique soit à un groupement solidaire d'opérateurs économiques. en application de l'article 51-vi du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ainsi qu'en qualité de membres de plusieurs groupements. l'acte d'engagement sera signé soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront appréciées par le pouvoir adjudicateur en fonction des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, conformément aux dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics. l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement sera globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché. les critères d'élimination des candidatures seront les suivants : - défaut des pièces visées dans le règlement de la consultation, des déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis, datés et signés ; - capacités professionnelles, techniques et financières insuffisantes par rapport aux travaux demandés, objets du marché. Situation juridique - références requises : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics : - la fiche signalétique remise avec le dossier - lettre de candidature (format Dc1) ou forme libre et habilitation du mandataire par ses co-traitants et les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat :disponible à l'adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm ; Remarque(Si Dc1 non fourni) : Si le candidat utilise une forme libre, il devra attester sur l'honneur n'entrer dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdiction à soumissionner (voir attestation annexe 2 du Rc) - les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité ( décennale pour les marchés de travaux); - déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC 2 ou forme libre) :disponible à l'adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm Remarque(si Dc2 non fourni) : Le candidat doit fournir : - copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente (formulaire Dc2, rubrique D2 ou équivalent) ; - déclaration de la (des) personne(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat (formulaire Dc2 rubrique C1 " Cas Général - personne(S) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre du groupement ", ou équivalent), joindre en annexe du Dc2 (ou équivalent) un justificatif prouvant l'habilitation à engager le candidat. Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ((ou) imprimé Dc2 rubrique D1 - " Chiffre d'affaires hors taxes des trois dernières exercices disponibles " ou équivalent) Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ((ou) imprimé Dc2) ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ((ou) imprimé Dc2) ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ((ou) imprimé Dc2). Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le cas échéant, les certificats de qualifications professionnelles du candidat. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références des prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat. Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - la qualité technique : 50 %; - le prix des travaux : 40 %; - la prise en compte du développement durable : 10 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 15 juin 2015, à 12 h 30. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-061. Renseignements complémentaires : le présent marché est un marché à procédure dite " adaptée " conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics modifié (Décret n o 2006-975 en date du 1 er août 2006). Il s'agit d'un marché de travaux, conformément à l'article 27-ii-1° du Code des marchés publics. le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation, avec l'ensemble, ou une partie, des soumissionnaires dans des conditions de très stricte égalité et de confidentialité. la Ville pourra également solliciter une présentation de l'offre par courrier RAR et/ou par courriel. le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix, conformément à l'article 36 du Décret n o 2008-1355 en date du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du Plan de relance économique dans les marchés publics et modifiant le Code des marchés publics. les variantes sont interdites. la sous-traitance est autorisée, s'agissant en effet d'un marché public de travaux. le présent marché est couvert par l'accord sur les Marchés Publics (Amp). Il s'agit d'un accord-cadre au sens du droit communautaire. le présent marché n'a pas de caractère périodique. le marché ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par les fonds communautaires. il s'agit d'un avis obligatoire. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les dossiers peuvent être retirés gratuitement sur le site https://www.achatpublic.com ou via http://www.herblay.fr/marches-publics/ Les candidats qui souhaitent une version sur CD Rom devront en faire la demande écrite par télécopieur (01 39 78 75 46 Mme Calani) ou par mail (marchespublics@herblay.fr) en précisant l'adresse postale d'envoi et le nom du destinataire du courrier. Il ne sera pas remis de version papier aux candidats et les envois par mail seront priorisés. les conditions d'envoi des offres sont précisées au Rc. Les candidats sont invités à s'identifier pour le retrait du DCE sur la plateforme (article 3 du Règlement de la Consultation). Date limite d'obtention : 15 juin 2015, à 12 h 30. Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2015. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Juridique. Correspondant : Mme Calani Marie,  43, rue du Général de Gaulle,  95221 Herblay Cedex, , tél. : 01-34-50-55-17, , télécopieur : 01-39-78-57-12, , courriel : marchespublics@herblay.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_1TqrGE3Tee . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 2/4, boulevard de l'hautil - B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-57, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-69 adresse internet : http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr . Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Versailles de Règlement Amiable des Litiges 29, rue Barbet de Jouy 75007 Paris, tél. : 01-44-42-63-75, courriel : webmestre-internet@ile-de-france.pref.gouv.fr, télécopieur : 01-45-55-47-02. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Services du greffe du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 2/4, boulevard de l'hautil - B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-57, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-69 adresse internet : http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous