PODELIHA
Construction de 7 logements locatifs sociaux individuels groupés sur lîlot A du lotissement 4? La Clé des Champs aux Essarts-en-Bocage? rue de la Merlatière
PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, CS 10906, 49009 Angers cedex 01.
Intervenants :
Maître doeuvre : DGA Architectes & Associés, 5, rue Georges-Legagneux, 85550 Les Herbiers, 02 51 67 17 83.
Bureau détudes Structure : IRDB, 91, rue Jacques-Yves-Cousteau, 85000 Mouilleron-le-Captif, 02 40 80 76 83.
Bureau détudes Thermique-Fluides : FIB, 72, impasse Jean-Mouillade, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 11 11 04.
Bureau détudes de sols : ECR Environnement, Zac Belle Aire Nord, 10, rue Jacques-Cartier, 17440 Aytré, 05 46 43 04 73.
Contrôle technique : Apave, ZA de Beaupuy, rue Jacques-Yves-Cousteau, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 24 19 29.
Coordination SPS : Bureau Veritas, 8, impasse René-Fonck, 85000 La Roche-sur-Yon, 09 69 39 10 09.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de larticle R.2123-1 du Code de la commande publique.
Argumentaire Recours procédure : relance lot 7 (menuiseries extérieures).
Objet du marché : construction de 7 logements locatifs sociaux individuels groupés sur lîlot A du lotissement "La Clé des Champs" aux Essarts-en-Bocage, rue de la Merlatière.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 15 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Désignation :
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : ravalement.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles.
Lot 06 : couverture, étanchéité.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : menuiseries intérieures, agencement.
Lot 09 : cloisonnement, isolation plafonds.
Lot 10 : carrelages, faïences.
Lot 11 : peintures, sols souples.
Lot 12 : nettoyage.
Lot 13 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 14 : électricité.
Lot 15 : espaces verts.
Délai d'exécution glogal : 13 mois (compris un mois de préparation + 12 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : juillet 2023.
Variantes à l'initiative des candidats : refusées.
Variantes imposées : oui.
Numéro lot, numéro variante imposée, libellé variante imposée :
Lot 7 : menuiseries extérieures, variante imposée n° 2, remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium et des volets roulants PVC par des volets roulants aluminium.
Lot 7 : menuiseries extérieures, variante imposée n° 3, remplacement des volets roulants à manuvre manuelle par des volets roulants à manoeuvre électrique.
PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) : non.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : leuro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement dopérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre dun ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement dopérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par lintermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à lappui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans lhypothèse où le candidat dispose d'un extrait de linscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur lhonneur attestant de la régularité des conditions demploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître douvrage au regard des dispositions de larticle L.423-10 et suivants du Code de la construction et de lhabitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à larticle L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à lensemble de ses obligations sociales et fiscales.
Lacheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme dun document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- prix de loffre (pondération : 70 %),
- valeur technique de l'offre (pondération : 30 %) :
- sous critère n° 1 : méthodologie et procédés dexécution des travaux, moyens de prévention (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : moyens humains et matériels dédiés au chantier (pondération : 5 %),
- sous critère n° 3 : fiches techniques et FDES des produits et matériaux mis en oeuvre (pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : gestion des interventions dans le cadre de lannée de parfait achèvement (pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : démarche chantier propre et développement durable (pondération : 5 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel "Appels doffres".
Date limite de réception des offres : le 16 juin 2023 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com
(
https://www.achat.public.com), sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 24 mai 2023.