1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Avis d'attribution relatif à la consultation n° TRAHEND2410 pour les lots n° 02, 04, 05, 07, 09, 10 et 13 dans le cadre de l'opération de réhabilitation de travaux en site occupé : rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI - Projet de 62 lits SMR.
Description: Le projet concerne les travaux de réhabilitation en site occupé des ailes CAMINO et ADAMSKI. Le projet prévoit la restructuration du bâtiment existant sur les deux secteurs CAMINO et ADAMSKI, permettant de créer grâce à une extension de surface de 3 500 m2 sur deux niveaux (RDC et R+1) : 50 chambres individuelles avec salles de bains, 5 chambres doubles avec salles de bains et 1 chambre double "tampon". Le marché comprend 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle. La tranche ferme concerne les travaux de réalisation de la phase n° 1 en verticale du bâtiment CAMINO ainsi que la création de la majeure partie de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Ouest. La tranche optionnelle concerne les travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est. L'exécution de la tranche optionnelle, subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir ou non (conformément aux dispositions de l'article R.2113-6 du code de la commande publique) pourra être notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme. Dans l'éventualité ou la tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnités d'attente ou de dédit afférent à cette éventuelle tranche.
Identifiant de la procédure: 53cb9f3b-7972-4c3b-83d6-6ef291864487
Avis précédent: 4c085d0e-0d8b-4713-b7ff-ccecb0659478-01
Identifiant interne: TRAHEND2410
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition, 45223220 Travaux de gros œuvre, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45421000 Travaux de menuiserie, 45410000 Travaux de plâtrerie, 45320000 Travaux d'isolation, 45442100 Travaux de peinture, 45421146 Mise en place de plafonds suspendus
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Hôpital Marin AP-HP Route de la corniche
Ville: Hendaye
Code postal: 64700
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Informations complémentaires: Seule la tranche ferme a été notifiée à l'ensemble des lots. Ainsi, les montants des lots exprimés dans le présent avis concernent uniquement la tranche ferme. Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de travaux similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique. Les lots n° 01, 03, 06, 08, 11, 14 et 15, objets de la consultation n° TRAHEND2409 publiée selon un MAPA, ont aussi été attribués.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Code de la commande pubique. - Appel d'offres ouvert en application des dispositions des articles R.2124-1 et R.2124.2-1° du code de la commande publique.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE
Description: DÉCONSTRUCTION / GROS OEUVRE
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition
Options:
Description des options: tranche optionnelle : travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et et la réalisation de l'extension Sud-Est.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: ELECTRICITE CFO CFA SSI
Description: ELECTRICITE CFO CFA SSI
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
Options:
Description des options: Tranche optionnelle : travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: PLOMBERE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE
Description: PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DÉSENFUMAGE
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options:
Description des options: La tranche optionnelle correspond aux travaux de réalisation de la phase n°2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la réalisation du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM
Description: MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Options:
Description des options: La tranche optionnelle concerne la réalisation des travaux de la phase n°2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la réalisation du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS
Description: MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS
Identifiant interne: 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Options:
Description des options: La tranche optionnelle correspond aux travaux de réalisation de la phase n° 2 en verticale du Bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: PLATRERIE / ISOLATION - FAUX-PLAFONDS
Description: PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45320000 Travaux d'isolation, 45421146 Mise en place de plafonds suspendus
Options:
Description des options: La tranche optionnelle concerne les travaux de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la réalisation de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE
Description: PEINTURE / RAVALEMENT DE FAÇADE / NETTOYAGE
Identifiant interne: 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: La tranche optionnelle concerne les travaux de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la création du reste de l'extension Nord et la réalisation de l'extension Sud-Est
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
Critère:
Type: Prix
Description: Valeur économique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Démarche développement durable
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Informations relatives aux délais de recours: Se renseigner auprès du Tribunal Administratif de Pau (voir ci-dessous)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 804 299,34 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE ETCHART CONSTRUCTION - LOT N° 02
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 190 000,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 02 - DECONSTRUCTION/GROS OEUVRE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 26/03/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INEO AQUITAINE
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE INEO AQUITAINE - LOT N° 04
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 410 098,42 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 04 - ELECTRICITE CFO CFA SSI
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 28/03/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS BOBION ET JOANIN
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE BOBION ET JOANIN - LOT N° 05
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 937 121,83 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 05 - Plomberie sanitaire - CVCD
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 26/03/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LABASTERE 64 SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE LABASTERE 64 - LOT N° 07
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 300 755,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 07 - MENUISERIES EXT. ET MURS RIDEAUX EN ALU
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 31/03/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MENUISERIE ENTSIA
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE MENUISERIE ENTSIA - LOT N° 09
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 308 544,09 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 09 - MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 02/04/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS GOXUA
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GOXUA - LOT N° 10
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 485 000,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 10 - PLATRERIE/ISOLATION/FAUX-PLAFONDS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 31/03/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS BBP
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE BBP - LOT N° 13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 172 780,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT N° 13 - PEINTURE / RAVALEMENT FACADES / NETTOYAGE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 10/04/2025
Organisation qui signe le marché: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: HÔPITAL MARIN DE HENDAYE (038) ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
Numéro d’enregistrement: 26750045201928
Adresse postale: Route de la Corniche BP 40139
Ville: Hendaye
Code postal: 64701
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Point de contact: Mme BART Delphine, Directrice
Téléphone: +33559482692
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Numéro d’enregistrement: 176402600017
Département: INSTANCE CHARGEE DE L'INTRODUCTION DES RECOURS ET PROCEDURES DE MEDIATION
Adresse postale: Villa Noulibos, 50 cours Lyautey
Ville: PAU
Code postal: 64010
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559849440
Télécopieur: +33559024993
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Numéro d’enregistrement: 73272038800022
Ville: BAYONNE
Code postal: 64100
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559586020
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: INEO AQUITAINE
Numéro d’enregistrement: 41475251900044
Ville: ANGLET
Code postal: 64600
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559039250
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SAS BOBION ET JOANIN
Numéro d’enregistrement: 32681817600108
Ville: LONS
Code postal: 64140
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559329393
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: LABASTERE 64 SAS
Numéro d’enregistrement: 49417724900013
Ville: BAYONNE
Code postal: 64100
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559506020
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: MENUISERIE ENTSIA
Numéro d’enregistrement: 57272071200031
Ville: HENDAYE
Code postal: 64700
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559201828
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0005
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: SAS GOXUA
Numéro d’enregistrement: 51772057900039
Ville: HENDAYE
Code postal: 64700
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559246596
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0006
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: SAS BBP
Numéro d’enregistrement: 83816207100032
Ville: HENDAYE
Code postal: 64700
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Téléphone: +33559207700
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0007
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0e7e45f9-954c-45ea-bdfa-d752d03b7ce3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 28/04/2025 11:48:05 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 275229-2025
Numéro de publication au JO S: 83/2025
Date de publication: 29/04/2025
