Centrale des marchés
Marché lancé en vue d'une opération d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment TROUSSEAU de l'Hôpital Marin de Hendaye - Désenfumage circulation rdc/escalier. Marché lancé en vue d'une opération d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment trousseau de l'hôpital marin de hendaye Désenfumage circulation rdc/escalier. cp : 64701 ville : Hendaye cedex...
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 64701Hendaye cedex yves.bourdon@aphp.fr 05 59 48 08 65
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché lancé en vue d'une opération d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment TROUSSEAU de l'Hôpital Marin de Hendaye - Désenfumage circulation rdc/escalier.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4595740

Date de clôture estimée : 14/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/05/19)
19-80174
SOURCEWEB (25/05/19)
Avis de marché

Département(s) de publication : 64
Annonce No 19-80174
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS.
 Correspondant : M. Bourdon Yves, hopital marin de hendaye, route de la Corniche - B.P. 40139 64701 Hendaye Cedextél. : 05-59-48-08-05télécopieur : 05-59-48-08-65courriel : yves.bourdon@aphp.fr.

Objet du marché : marché lancé en vue d'une opération d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment trousseau de l'hôpital marin de hendaye
Désenfumage circulation rdc/escalier
.
Lieu d'exécution et de livraison: hopital marin de hendaye - ap-hp batiment trousseau Route de la Corniche, 64700 Hendaye.

Caractéristiques principales : 
travaux d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment TROUSSEAU - 4 lots
lot 01 : DESENFUMAGE (code CPV : 45300000)

lot 02 : ELECTRICITE (code CPV : 45311200-2)
lot 03 : platrerie /faux plafond (Code CPV : 45410000-4 - code CPV : 45421146-9)
lot 04 : charpente / zinguerie (Code CPV : 45422000-1)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché lancé en vue d'une opération d'élévation du niveau de sécurité du bâtiment trousseau de l'hôpital marin de hendaye
Désenfumage circulation rdc/escalier.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 180 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 juillet 2019.
Cautionnement et garanties exigés : caution et garanties exigées : cautionnement à 1ère demande (suivant Ccap).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'exécution du marché sera financée par le budget de l'hôpital Marin de Hendaye. Mandat administratif suite à réception d'une situation. Le paiement s'effectue dans le délai global de 50 jours, par virement, suivant les règles de comptabilité publique selon les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la mise en œuvre du délai de paiement des marchés publics. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le candidat peut se présenter sous forme de groupement sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans ce cas, le formulaire Dc1 devra préciser si le groupement est solidaire ou conjoint et être dûment complété. Les candidatures et les offres devront être soit co-signées par l'ensemble des entreprises groupées, soit signées par le mandataire seul dès lors qu'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement. Dans les deux formes de groupement, le nom du mandataire doit être expressément désigné dans l'acte d'engagement.
chaque membre du groupement doit fournir les éléments demandés de la candidature.
en cas de groupement une annexe, à l'acte d'engagement, établie par le mandataire, indiquera la répartition des prestations, en précisant le libellé et le montant de chaque poste.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents du dossier de consultation des entreprises sont disponibles gratuitement en accès direct, non restreint et complet en les téléchargeant sur le site www.marches-publics.gouv.fr. Le présent avis est également publié sur le boamp.Date limite de remise des candidatures et des offres : le vendredi 14 juin 2019 à 12hles offres doivent être obligatoirement déposées par voie électronique sur le profil d'acheteur de hôpital marin de hendaye : www.marches-publics.gouv.frLa visite du site est obligatoire.À cet effet, les candidats soumissionnaires sont invités à contacter M. Yannick MARSAN de la société CLIMELEC, Maître d'œuvre de l'opération, aux coordonnées suivantes : Tél. : 06-20-51-50-21 - courriel : y.marsan@bet-climelec.fr ; climelec@bet-climelec.frpour prendre un rendez-vous, en accord avec la maîtrise d'ouvrage, les 27 et 28 mai 2019.Les candidats devront se munir de l'attestation de visite annexée au dce. A l'issue de la visite ce document sera signé par m. Dupont Franck, conducteur d'opération TCE, de l'hôpital Marin de Hendaye.L'Attestation de visite sera à joindre obligatoirement lors de la remise du dossier de candidature. Toute offre ne comportant pas ce document se verra irrecevable.;
     - Autres renseignements demandés : présentation du Dossier de candidature et des offres - conditions de participation :La sélection du candidat s'établira à partir du dossier de candidature. Eléments de la candidaturedocuments administratifsconformément aux articles 48 à 52 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixant la liste des renseignements et des documents, il est demandé de produire les renseignements et documents suivants :la déclaration d'intention de soumissionner (imprimé Dc1), dûment signée ou un document équivalent ;la déclaration du candidat (imprimé Dc2) comportant les informations relatives au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant des prestations similaires, à l'objet du marché, au cours des 3 derniers exercice disponibles ;si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état des certificats reçus ;si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;conformément à l'article 48 I 1° du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des personnes handicapés ;la copie de l'attestation d'assurance Responsabilité Civile et la copie de l'attestation d'assurance décennale en cours de validité ;Un extrait Kbis de moins de 3 mois ;Un RIB ;En application de l'article 49 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le Pouvoir Adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume) rédigé en Français.;
     - Autres renseignements demandés : documents techniquesoutre les documents administratifs à fournir pour justifier de la capacité juridique à candidater, les documents justifiant des compétences et références sont à fournir dans l'ordre mentionné ci-dessous :Les compétencescertificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuves équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.classification cpv (vocabulaire commun pour les marchés publics), effectifs eff-ca, références Qualibat, qualifélec ou équivalent LOT 01 : DESENFUMAGE (code cpv : 45300000) - eff2 - ca1 - 5322 LOT 02 : ELECTRICITE (code cpv : 45311200-2) - eff2 - ca1 - qualifélec E3c3 - habil. B1 v bta lot 03 : platrerie /faux plafond (Code cpv : 45410000-4 - code CPV : 45421146-9) - eff2 - ca1- 4132 LOT 04 : charpente / zinguerie (Code cpv : 45422000-1) - eff2 - ca1 - 2312-3152;
     - Autres renseignements demandés : les références :Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, référence dans le domaine hospitalier, en site occupé, exigée.A présenter sous forme de tableau avec pour chaque référence les dates, les délais, le nom du destinataire public ou privé, la nature exacte et le montant (H.T.) de la prestation réalisée.les moyens humains et matériels :Liste des moyens humains et matériels, nécessaires à l'objet du marché et à l'enjeu de l'opération.;
     - Autres renseignements demandés : eléments de l'offre Les candidats devront fournir à l'appui de leur offre :l'acte d'engagement complété, paraphé à chaque page, daté et signé et portant le cachet de la société.La décomposition du prix Global et forfaitaire : cadre dûment complété, daté et signé à la dernière page et portant le timbre commercial.Le ccap et son annexe paraphés sur toutes les pages et signés en dernière page et timbre commercial.Le cctp paraphé sur toutes les pages et signé en dernière page et timbre commercial.Plans signés et timbre commercial.L'attestation de visite, signée par le représentant du maître d'ouvrage.Le mémoire technique qui précisera, à minima, les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. A ce mémoire technique pourront être joints des documents explicatifs de nature à préciser l'offre, par exemple :PlansIndications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants Un programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases d'exécution du chantierdes indications concernant les procédés et moyens d'exécutionnote importante à l'attention des entreprises Les entreprises se conformeront à la trame du cadre du bordereau DPGF qui leur a été remis. Elles devront obligatoirement en respecter la nomenclature et l'ordre;
     - Autres renseignements demandés : critères d'attribution (sur 100 Points) : suite à l'admission préalable des entreprises faite sur l'analyse des capacités techniques, financières et références, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de prise en compte) :1er critère : valeur technique (50 points) :-qualifications, références de chantier en milieu sanitaire, en site occupé.- conformité au cctp - fiches produits fournies.- méthodologie proposée par l'entreprise pour la réalisation des travaux :- présentation des dispositions prises par l'entreprise pour répondre à une organisation du chantier par rapport au contexte hospitalier, bâtiment occupé, sans perte d'activité. - qualité du mémoire technique.- moyens humains et matériels :- personnel dédié au chantier (effectifs, qualification y compris encadrement)- matériels et outillage utilisés pour la réalisation des travaux.- délai d'exécution : organisation et engagement explicite de l'entreprise pour tenir les délais conformément au planning fourni, et cohérence des moyens mobilisés.- respect du cadre DPGF : les offres doivent strictement respecter le cadre du DPGF. Des compléments sont admis, en bas du cadre.2e critère : Le Prix (45 Points) 3e critère : Démarche développement durable (5 Points).;
     - Autres renseignements demandés : négociation : l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'à l'issue d'un premier classement des offres reçues, au vu des critères de jugement des offres précisés, ci-dessus, du présent avis, le pouvoir adjudicateur engagera, éventuellement, des négociations avec, au minimum, les 3 (trois) candidats ayant présenté les meilleures offres.La négociation portera sur un, plusieurs, ou sur tous les critères et/ou sous critères de jugement des offres mentionnés, ci-dessus, le cas échéant. Le pouvoir adjudicateur informera du cadre de la négociation dans les meilleurs délais chaque entreprise et/ou groupement d'entreprises.;
     - Autres renseignements demandés : renseignements complémentaires : Pour tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la présente consultation, les candidats peuvent poser une question au plus tard le 11 juin 2019 à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr au niveau de cette consultation.la direction des travaux transmet les réponses à ces questions, avant la date de remise des offres, par courriel, via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée par les candidats lors du téléchargement du dossier sur le site : https://www.marches-publics.gouv.fr.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 juin 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TRAHEND1902.

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, Bp543, F-64010 Pau Cedex tel : 05 59 84 94 40, télécopie : 05 59 02 49 93.
introduction des recours
Recours administratif : Dans les deux mois qui suivent la décision contestée, auprès du directeur de l'hôpital (recours gracieux) ou de la direction générale de l'ap-hp (recours hiérarchique).
référé précontractuel : En cas de manquement aux obligations de mise en concurrence et de publicité, avant la signature du marché, auprès du Tribunal administratif de Pau.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mai 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=431555&orgAcronyme=x7c.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
lot 01 - dESENFUMAGE
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Plâtrerie, Sécurité incendie

Lot(s) 2. -
lot 02 - eLECTRICITE
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Plâtrerie, Sécurité incendie

Lot(s) 3. -
lot 03- platrerie / faux plafonds
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Plâtrerie, Sécurité incendie

Lot(s) 4. -
lot 04 - charpente / zinguerie
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Plâtrerie, Sécurité incendie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous