Centrale des marchés
Création d'une plateforme de distribution de fluides médicaux à l'hôpital marin de hendaye Création d'une plateforme de distribution de fluides médicaux à l'hôpital marin de hendaye tel : 05-59-48-08-05 adresse : BP 40139 fax : 05-59-48-08-65 correspondant : M. BOURDON Yves, Dir...
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 64701Hendaye cedex yves.bourdon@aphp.fr 05 59 48 08 65
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Création d'une plateforme de distribution de fluides médicaux à l'hôpital marin de hendaye

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4848662

Date de clôture estimée : 26/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/09/19)
19-135723
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 64
Annonce No 19-135723
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS.
 Correspondant : M. Bourdon Yves, Directeur des travaux, B.P. 40139 64701 Hendaye Cedex, tél. : 05-59-48-08-05, télécopieur : 05-59-48-08-65, courriel : Yves.bourdon@aphp.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : création d'une plateforme de distribution de fluides médicaux à l'hôpital marin de hendaye.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : hendaye, 64701 Hendaye.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

ces travaux concernent la création en un seul point d'une plate-forme pour les fluides médicaux regroupant la distribution de l'oxygène médical, de l'air médical ainsi que la production et distribution du vide médical.
le permis de construire a été accordé par la mairie de Hendaye le 17/06/2019.
travaux en site occupé, sans perte d'activité - etablissement ouvert 365 Jours/365.
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et les DPGF joints au présent Dossier de Consultation des Entreprises (Dce)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 01 - vRD - cPV 45112500-0
lot 02 - gROS-œuVRE - cPV 45223220-4
lot 03 - charpente bois-couverture-zinguerie - cPV 45261100-5/cpv 45261211-6
lot 04 - menuiseries exterieures - cPV 45421000-4
lot 05 - pEINTURES - nETTOYAGE - cPV 45442100-8
lot 06 - cLOTURES - cPV 45342000-6
lot 07 - fluides medicaux - cPV 45231223-4
lot 08 - vENTILATION - cPV 45331210-1
lot 09 - eLECTRICITE - cPV 45311200-2.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 octobre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : cautionnement à 1ère demande (voir Ccap).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'exécution du marché sera financée par le budget de l'hôpital Marin de Hendaye. Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
le délai maximum de paiement est de 50 jours pour les établissements publics de santé.
au-delà de ce délai les intérêts moratoires sont dus de plein droit.
une avance est accordée à l'entrepreneur dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 à 12 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : modalités d'obtention du dossier Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce), est disponible, gratuitement en accès direct non restreint et complet en les téléchargeant sur le site : https://www.marches-publics.gouv.frLe présent avis est également publié sur le site www.boamp.fr;
     - Autres renseignements demandés : modalités d'envoi des candidatures et des offres :La remise des plis par voie dématérialisée est obligatoire depuis le 1er octobre 2018conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les offres doivent être déposées par voie électronique sur le profil acheteur de l'ap-hp: https://www.marches-publics.gouv.fr Date limite de remise des candidatures et des offresles plis électroniques devront impérativement être déposés sur le site :https://www.marches-publics.gouv.fr avant la date limite de remise des plis suivante :Jeudi 26 septembre 2019 à 12h;
     - Autres renseignements demandés : composition du dossier de candidatures et de l'offre CandidatureLa sélection du candidat s'établira à partir du dossier de candidature.Conformément aux dispositions des articles R. 2143-13 et 14 du décret no2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements :- que le Pouvoir Adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le pli du candidat toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.- Qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Il devra en revanche fournir l'attestation du candidat dûment remplie et signée par la personne habilitée à engager la société ou chaque membre du groupement et refournir les documents non valides à la date limite de réception des offres de la présente consultation. Constitution du dossier de candidatureen application des articles R.2143-3 à 5 du décret no 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif au code de la commande publique, le candidat produit à l'appui de sa candidature :- le formulaire Dc1 (déclaration d'intention de soumissionner) daté et signé.Ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés dans les articles référencés au sein de l'article R.2143-3 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.;
     - Autres renseignements demandés : la déclaration du candidat (imprimé Dc2) dûment renseignée comportant les informations relatives au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant des prestations similaires, à l'objet du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.Les documents et renseignements aux fins d'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats c'est-à-dire :;
     - Autres renseignements demandés : liste de références de travaux similaires exécutés sur les trois dernières années indiquant notamment le montant ht, les dates et délais et le destinataire public ou privé, en précisant les références hospitalières, en site occupé. Cette liste pourra être assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;Organigramme et cv (détaillant diplômes, expériences et références) des membres de l'équipe ;Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.Les compétencescertificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuves équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.;
     - Autres renseignements demandés : effectifs (Eff) - chiffre d'affaires annuel (H.T.) (ca) - références Qualibat, Qualifélec ou équivalentlot 01 - vRD Eff2 - ca1Qualibat (ou équivalent) 1311 : terrassements - fouilles Qualibat (ou équivalent) 1321 : canalisations d'assainissement (technicité courante)lot 02 - gros œuvre Eff2 - ca1Qualibat (ou équivalent) 1221 : fondations Qualibat (ou équivalent) 2111 : maçonnerie et ouvrage BA (technicité courante)lot 03 - charpente bois- couverture-zinguerieQualibat (ou équivalent) 2312 : fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en boisQualibat (ou équivalent) 3111 : couverture en tuiles canal (technicité courante)lot 04 - mENUISERIES ExterieuresEff1 - ca1Qualibat (ou équivalent) 3521 : fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité courante)lot 05 - pEINTURES - nETTOYAGE Eff2 - ca1Qualibat (ou équivalent) 6111 : peinture et ravalement (technicité courante)lot 06 - cloturesEff1 - ca1Qualibat (ou équivalent) 4441 : fabrication ou fourniture et pose de clôtures métalliques LOT 07 - fLUIDES MedicauxEff2 - ca1Qualibat (ou équivalent) 5121 : installation de réseaux de fluides médicaux LOT 08 - ventilationEff2 - ca1Qualibat (ou équivalent) 5311 : installation de vmc lot 09 - electriciteEff2 - ca1Qualifelec (ou équivalent) : E3c3;
     - Autres renseignements demandés : tout document remis doit comporter la dénomination sociale exacte et complète telle qu'elle figure dans le Kbis, à l'exclusion des appellations abrégées et commerciales.Les éléments relatifs à la candidature doivent être clairement identifiés comme tels.;
     - Autres renseignements demandés : offre technique et financièredocuments obligatoiresle candidat formule son offre en produisant les documents, ci-après, qu'il peut signer à l'aide d'un certificat de signature électronique valide.l'acte d'engagement dûment complété, daté et signé par une personne habilitée à engager la société + timbre commercialla Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) dûment complétée et signée + timbre commercial. Les entreprises devront se conformer à la trame du bordereau remisle C.C.A.P. Et le C.C.A.P. Annexe, signés en dernière page + timbre commercialle C.C.T.P. Signé en dernière page + timbre commercialplans signés + timbre commercialle planning signé + timbre commercialle règlement de consultation signé en dernière page + timbre commerciall'attestation de visite dûment signée par le Maître d'ouvrage.Le mémoire technique (voir critère d'attribution " valeur technique ", dans le règlement de consultation).;
     - Autres renseignements demandés : documents complémentaires souhaitées par l'hopital MARIN - ap-HpUn extrait du Kbis ou équivalent (datant de moins de 3 mois à la date d'envoi de la candidature) ainsi que la composition du capital. Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôts des statuts transmise par le centre de formalités des entreprises.Un Rib.Les copies des attestations d'assurances professionnelle et responsabilité civile.Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état des certificats reçus.La copie du (ou des) jugement(s), si le candidat est en redressement judiciaire.L'imprimé DC 4 ou équivalent, en cas de sous-traitance.Une déclaration sur l'honneur relative à l'emploi des travailleurs handicapés conformément aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment que le soumissionnaire est en règle selon les articles L. 5212-1 et L.5212-11 du Code du Travail.Une déclaration sur l'honneur relative à l'embauche, ou non, des travailleurs étrangers, soumis à autorisation de travail (articles D 8254-1 et D 8254-2 du Code du Travail) en fournissant la liste précise pour chaque salarié : date d'embauche, sa nationalité et le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.;
     - Autres renseignements demandés : modification de détail au dossier de consultationles candidats ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux spécifications techniques obligatoires du Cahier des Clauses Techniques (Cctp), dans le cadre de l'offre proposée. Ils doivent en respecter l'intégralité des prescriptions.Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée à l'initiative du Pouvoir Adjudicateur, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.;
     - Autres renseignements demandés : critères d'attribution Suite à l'admission préalable des candidats faite sur l'analyse des capacités techniques, financières et références dans le domaine, les critères d'attribution sont : Critères d'attribution (sur 100 Points) Critère 1 : Valeur technique (50 points), jugé au regard du mémoire technique remis par le candidat constitué par la somme des notes attribuées pour chacun des sous-critères suivants :Qualifications - références de chantier dans le domaine hospitalier, en site occupé.Conformité au C.C.T.P. - Fiches produits fournies.Méthodologie proposée par l'entreprise pour la réalisation des travaux :- présentation des dispositions prises par l'entreprise pour répondre à une organisation du chantier, par rapport au contexte hospitalier, bâtiment occupé sans perte d'activité ;- qualité du mémoire technique.Moyens humains et matériels :- personnel dédié au chantier (effectifs, qualification y compris encadrement) ;- matériels et outillages utilisés pour la réalisation des travaux.Délai d'exécution : organisation et engagement explicite de l'entreprise pour tenir les délais conformément au planning fourni et cohérence des moyens mobilisés.Respect du cadre DPGF : les offres doivent strictement respecter le cadre du DPGF. Des compléments sont admis, en bas du cadre.;
     - Autres renseignements demandés : critère 2 : le prix (45 Points)Principe de notation note de prix : l'offre la moins-disante, dans le cas où elle est conforme, reçoit une note maximum de 45. Les autres offres sont notées au prorata de l'offre la moins-disante (voir règlement de consultation)3e critère : démarche développement durable (5 Points);
     - Autres renseignements demandés : négociationConformément à l'article R. 2123-5 du décret no 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif au code de la commande publique, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d'engager éventuellement des négociations avec, au minimum, les trois (3) candidats ayant présenté les meilleures offres (le Maître d'ouvrage ou son représentant diligentera cette négociation). Toutefois, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de l'offre initiale.;
     - Autres renseignements demandés : renseignements complémentairespour tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la présente consultation, les candidats peuvent poser leurs questions au plus tard le 23/09/19 à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr, au niveau de cette consultation dans la section " échanges avec l'organisme ". L'hôpital Marin de Hendaye transmettra les réponses à ces questions via la plateforme de dématérialisation à l'adresse indiquée par les candidats lors du téléchargement du dossier sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr;
     - Autres renseignements demandés : visite sur site obligatoire et traitement des questionsles visites seront organisées, sur rendez-vous, au cours de la semaine no 37 de 2019, soit du 09 au 13 septembre 2019 inclus.afin de prendre rendez-vous pour effectuer la visite, les candidats soumissionnaires sont invités à contacter :Pour les lots no 01 à no 06m. Thomas VIGNAU au 06-22-26-76-88 - courriel : contact@thomas-vignau-architecte.compour les lots no 07 à no 09m. Yannick MARSAN du bet climelec au 06-20-51-50-21 - courriel : y.marsan@bet-climelec.frles candidats devront se munir de l'attestation de visite annexée au dce. A l'issue de la visite ce document sera signé par m. Bourdon, Directeur des Travaux de l'hôpital Marin.L'Attestation de visite sera à joindre obligatoirement lors de la remise du dossier de candidature. Toute offre ne comportant pas ce document se verra irrecevable.;
     - Autres renseignements demandés : questions pendant la visiteaucune réponse orale n'est apportée aux questions du candidat pendant la visite.Le candidat doit poser ses questions via l'espace " question " associé à la consultation de la plateforme de dématérialisation https://www.marches-publics.gouv.frLa Direction des travaux transmet ensuite une note d'information comprenant les questions et les réponses à l'ensemble des candidats qui ont ainsi les mêmes éléments en leur possession afin de constituer leur offre.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TRAHEND1911.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 septembre 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=461849&orgAcronyme=x7c.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, Bp543 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-59-02-49-93.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - vrd.
vrd - cPV 45112500-0
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - gros œuvre.
gros œuvre - cPV 45223220-4
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 3. - charpente bois / couverture / zinguere.
charpente bois / couverture / zinguere
cpv 45261100-5 / 45261211-6
C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45261211.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 4. - menuiseries exterieures.
menuiseries exterieures - cPV 45421000-4
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 5. - peinture - nETTOYAGE.
peinture - nETTOYAGE - cPV 45442100-8
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 6. - clotures.
clotures - cPV 45342000-6
C.P.V. - Objet principal : 45342000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 7. - fluides medicaux.
fluides medicaux - cPV 45231223-4
C.P.V. - Objet principal : 45231223.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 8. - ventilation.
ventilation - cPV 45331210-1
C.P.V. - Objet principal : 45331210.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 9. - electricite.
electricite - cPV 45311200-2
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Fluides médicaux, Gros œuvre, Ventilation, Voirie et réseaux divers
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous